造价师中什么时候计算窝工费

心事和人说
  • 回答数

    5

  • 浏览数

    12302

首页> 造价师> 造价师中什么时候计算窝工费

5个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

爱笑眼泪多爱哭眼泪少

已采纳

1 窝工人员人工费
  总包商(包括分包商)在窝工情况下必然全部或者部分丧失劳动力的使用功效,而劳动力使用者的总包商(包括分包商)又必须对所使用的人工支付薪酬,因此,必然产生人员窝工赔偿或补偿的法律事实。目前国内没有统一的建设工程项目人员窝工赔偿或者补偿标准,也未区分主体工程和零星工程人员窝工,同时也未区分诸如水利水电、道路桥梁、房屋建筑等不同建筑类型的人员窝工。在现有状态下通常的人员窝工索赔和计算是,只要在确认窝工人员和窝工工时的情况下,可以结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔;在诸如总包合同或者分包合同没有约定人工费用单价的情况下,可以适用实际用工地人工工时工资标准对窝工人员窝工工时费用作出准确计算,对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用(即各类人工工资)指导标准。
2 机械设备窝工费
  总包商(包括分包商)在窝工情况下其投入施工现场的机械设备必然全部或者部分闲置,其机械设备使用功效丧失,在机械设备失去效益功能的情况下,还不可避免地产生设备养护、折旧费用,因此,必然产生机械设备窝工赔偿或者补偿的法律事实。众所周知,建设工程项目机械设备使用费用通常是按照台班定额标准计算台班[台班”是指一台机械设备连续工作一个工作时段(通常为8小时)]费用的,但对于窝工机械设备的窝工定额台班计价和数量计算却比较混乱,没有形成可供遵照执行的具有法规性的全国统一标准,许多省市也没有制定统一的地方标准,只有极少省市就建筑领域的某个特定领域制定有地方标准,因此,在司法实践中,在窝工事实明确的情况下,如何计算窝工机械设备的窝工费用会面临尴尬局面,困难重重,例如,一台轮胎式叁立方米2型装载机在某水电站进场公路项目窝工24小时,是计算一个台班,还是计算5个台班?还是计算5个台班?没有具体的窝工计算标准。在设备窝工闲置不产生功效的情况下,设备正常消耗除养护、折旧外基本停止,可否按正常台班计价计算窝工损失?如何计算窝工损失?也没有全国统一的具有法规性效力的标准。
3 窝工所造成的其它实际损失
  窝工除上述的人员窝工人工费用损失、机械设备窝工台班损失外,还有诸如合理利润、资金占用收益、设备租赁费用逆差等损失,这些损失除在正常施工状态下有个指导性的利润率外,在窝工状态下如何计算损失和追索赔偿,没有形成统一的计算标准和规范,除在合同或者中标文件中形成有效约定外,在合同或者中标文件没有约定而又实际产生窝工事实时,无论在非诉讼调处、还是仲裁和诉讼过程中,处理起来是非常困难的。

150评论

冬末

可以的,这3 个证书中 结构工程师最值钱
施工单位一般只要建造师,造价师也可接受,对结构工程师就没什么需求了
造价咨询单位一般注重造价师,对其他两证没什么需求
设计单位注重结构师,造价师也可接受,对建造师没什么需要

有时候证书多了,也麻烦,因为同一个单位的业务没有这么全面,而且国内限制 结构设计和施工不能是同一家单位,同一个单位根本不要全面的证书,证书注册对单位来说也是一种负担

如果单纯是挂靠的话,建议注册结构工程师在设计单位即可,可和单位商量看能否同时把其它2证注册上,但费用肯定是以结构为主,其它2个附加基本不能算费用了

126评论

裸色

窝工费=窝工期间的现场施工机械停滞费+现场工人的工资+周转性材料的维护和摊销费。且该人工窝工费应该计算在索赔内。

停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。

停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。

现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金。

《中华人合同法》有明确规定,其规定如下并为窝工索赔的法律基础:

“第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

“第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

18评论

白村衫格子衫

窝工费=窝工期间的现场施工机械停滞费+现场工人的工资+周转性材料的维护和摊销费。且该人工窝工费应该计算在索赔内。

停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。

停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。

现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金。

扩展资料:

《中华人合同法》有明确规定,其规定如下并为窝工索赔的法律基础:

“第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

“第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

83评论

再不必说

1、窝工人工单价确定要求:窝工人工费不得以用工人工费计算,可以按合同约定的窝工人工费计取或按用工人工费单价的比例计取。
2、机械闲置费单价确定要求:若机械为施工单位自有机械,则机械闲置费单价按机械的折旧费天计算,若机械为租赁机械,则机械闲置费单价按机械的租赁天计算。
3、窝工费和机械闲置费计算时取费问题:窝工费和机械闲置费计算时取费只计算规费及税金,不计算利润和费。
4、计算方法:(窝工费单价+机械闲置费单价)*窝工天数*(1+规费费率)*(1+综合税率)

139评论

相关问答