监理工程师考试历届真题及答案

16.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 　　A.需承包人书面通知工程师　　B.应经建设行政主管部门批准　　C.应经工程师批准　　D.需承包人书面通知发包人　　[答案]c　　[解题要点]承包人应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。　　17.按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。　　A.发包人未按约定提供施工场地　　B.分包人对承包人的施工干扰　　C.设计变更　　D.承包人的主要施工机械出现故障　　E.发生不可抗力　　[答案]ACE　　[解题要点]对可以顺延工期给出了7种情况。　　18.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。　　A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人　　B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人　　C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师　　D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师　　[答案]D　　[解题要点]一是由承包人提出，二是工程师确认，这是规定程序。　　19.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。　　A.负责修改施工进度计划　　B.向承包人直接发出提前竣工的指令　　C.与承包人协商并签订提前竣工协议　　D.为承包人提供赶工的便利条件　　E.减少对工程质量的检测试验　　[解题要点]经双方协商签认合同工期需要提前，发包人应为其违约行为负责，除了签订协议，还要提供便利条件，追加合同价款，所以C、D正确。　　20.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。　　A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延　　B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延　　C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延　　D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延　　[答案]C　　[解题要点]施工合同中，发包人有义务提供设计资料，所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，由发包人负责。　　21.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。　　A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人　　B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更　　C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更　　D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付　　E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行　　[答案]ACE　　[解题要点]承包人不得因施工方便而要求对原设计进行变更，工程师确认增加的工程变更价款，与工程进度款同期支付，所以B、D不正确。　　22.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。　　A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担　　B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担　　C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担　　D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担　　E.延误的工期相应顺延　　[答案]ADE　　[解题要点]因不可抗力事件造成的损失，承包方人员、机械损失由承包人负责，其他由发包人负责。　　23.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。　　A.发包人　　B.承包人　　C.设备供应人　　D.发包人和承包人分别　　[答案]A　　[解题要点]因不可抗力事件造成的损失，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运到现场用于施工的材料、设备损害，发包人负责。　　24.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。　　A.不免除迟延履行方的相应责任　　B.双方的风险责任均不免除　　C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续　　D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续　　E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担　　[答案]ACD　　[解题要点]一定要分清责任，施工任务没有在合同约定的期限内完成属于哪方责任，谁的责任谁负责，工程险的办理也是如此。　　25.依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。　　A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见　　B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用　　C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担　　D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可　　E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可　　[答案]ABCE　　[解题要点]发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，或检验后l4天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可。　　26.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。　　A.承包人第一次提交竣工验收报告　　B.承包人修改后再次提请竣工验收　　C.最终验收合格　　D.办理竣工验收手续　　[答案]B　　[解题要点]承包人有义务对施工工程的质量负责，修正缺陷再次验收检验合格时，竣工日期应为承包人修改后再次提请竣工验收的H期。　　27.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。　　A.地基基础工程　　B.屋面防水工程　　C.设备安装工程　　D.排水管道工程　　[答案]B　　[解题要点]这4项要求是《建设工程质量管理条例》规定的最低要求，都应该记住，年年有考题。　　28.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。其中防水工程的保修期限应不低于( )年。　　　　　　　　D.工程设计年限　　[答案]c　　[解题要点]当事人协商约定的保修期限不应低于《建设工程质量管理条例》中的规定。　　29.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。　　A.留置该工程　　B.与发包人协议将该工程折价　　C.直接委托拍卖公司拍卖该工程　　D.申请人民法院将该工程依法拍卖　　E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿　　[答案]BDE　　[解题要点]建设工程施工合同不属于加工承揽合同，不能实施留置权，所以A不对;将工程拍卖需申请人民法院执行，不能直接委托拍卖公司拍卖该工程，所以C不对。　　30.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。　　A.乙承包人　　B.发包人　　C.甲承包人　　D.工程师　　[答案]B　　[解题要点]发包人选择了甲、乙两个承包人，甲、乙之问没有合同关系，发包人是核心，他们之间配合不当发生的损失应由发包人承担。

一、单选题

1.在影响工程质量的因素中，（ ）是工程质量的基础。

a.人员素质　b.工程材料　c.施工机械　d.工艺方法

「正确答案」b

2.（ ）对质量的影响是保证最终产品的质量。

a.决策　b.设计　c.施工　d.竣工验收

「正确答案」d

3.工程质量控制的基本原则是（ ）。

a.以人为核心　b.加强主动控制　c.预防为主　d.质量第一

「正确答案」d

4.影响工程质量的因素很多，可归纳为4m1e因素，其中的“e”是指对（ ）的控制。

a.人　b.环境　c.机械　d.材料

「正确答案」b

5.造成工程质量终检局限性的主要原因是（ ）。（2003年）

a.隐蔽工程多　b.工序交接多　c.检验项目多　d.影响因素多

「正确答案」a

6.影响工程项目质量的环境因素多，其中属于工程技术环境的有（ ）。

a.工程地质　b.质量管理　c.劳动机具　d.工程材料

「正确答案」a

7.工程设计变更不论由谁提出，都必须征得（ ）同意并且办理设计变更手续。

a.施工单位　b.建设单位　c.监理单位　d.设计单位

「正确答案」b

8.设计交底会议纪要、图纸会审纪要经（ ）签认，即成为施工和监理的依据。

a.建设单位　b.建设单位和设计单位　c.设计单位　d.参与建设各方

「正确答案」d

9.图纸会审纪要由（ ）负责整理。

a.设计单位　b.监理单位　c.施工单位　d.建设单位

「正确答案」c

10.设计图纸会审由（ ）负责组织。

a.设计阶段监理单位　b.施工阶段监理单位　c.设计单位　d.建设单位

「正确答案」b

11.图纸会审之前，设计单位在设计文件交付施工时，需按法律规定的义务进行（ ）。

a.设计说明　b.设计交底　c.图纸会审　d.图纸解释

「正确答案」b

12.设计交底应在（ ）完成。

a.图纸会审前　b.施工开始前　c.施工开始后　d.设计文件报批前

「正确答案」b

13.下列参建单位中不参加设计交底会议的单位为（ ）。

a.设计单位　b.施工单位　c.勘察单位　d.建设单位

「正确答案」c

14.设计交底会议纪要由（ ）负责整理。

a.设计单位　b.监理单位　c.施工单位　d.建设单位

「正确答案」a

15.设计交底由（ ）负责组织。

a.设计单位　b.监理单位　c.建设单位　d.施工单位

「正确答案」c

16.监理工程师对施工图审核时要特别注意（ ）两种极端情况。

a.超概算和不超概算

b.过分设计和不足设计

c.技术可行和技术不可行

d.不满足业主要求和超过业主要求

「正确答案」b

17.施工图的审核主要是由（ ）负责组织各专业监理工程师进行。

a.监理单位　b.建设单位　c.设计单位　d.项目总监理工程师

「正确答案」d

18.监理工程师审核施工图的重点是（ ）。

a.结构设计是否符合有关规定

b.平面布局是否符合施工用地

c.消防设计是否符合有关规定

d.使用功能及质量要求是否得到满足

「正确答案」d

二、多选题

1.工程上使用的原材料、半成品和构配件，进场前必须有（ ），经监理工程师审查并确认其质量合格后方可进场。

a.产品出厂合格证

b.技术说明书

c.生产厂家的营业执照

d.检验或试验报告

e.质检部门的质量检验合格证明

「正确答案」abd

2.施工组织设计审查的注意事项有（ ）。

a.重要的大型工程的施工方案

b.在施工顺序上符合基本规律

c.施工方案与施工进度计划的一致性

d.施工方案与施工平面图的协调一致e.施工项目质量认证体系

「正确答案」bcd

3.在质量检验的方法中，目测法是根据质量要求，采用（ ）等手法对检查对象进行检查。

a.看　b.摸　c.敲　d.照　e.套

「正确答案」abcd

4.监理工程师对设备基础检查验收时应注意（ ）。

a.基础表面的模板、地脚螺栓等必须拆除

b.模板尺寸、位置、标高是否符合要求

c.预埋件的数量和位置的正确性

d.表面杂物应清除干净

e.钢筋的规格型号是否符合要求

「正确答案」acd

5.设备安装过程中所使用的材料，必须符合以下条件（ ）。

a.符合设计和产品标准的规定

b.有质量保证书

c.有出厂合格证明

d.有使用手册

e.有安装单位自检结果

「正确答案」ace

6.检验批的质量验收包括（ ）。

a.主控项目的检验

b.隐蔽工程的检验

c.观感质量验收

d.一般项目的验收

e.质量资料的检验

「正确答案」ade

7.当分部工程较大或较复杂时，可按（ ）等划分为若干个子分部工程。

a.专业性质　b.施工程序　c.专业系统　d.类别　e.建筑部位

「正确答案」bcd

8.排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于（ ）。

a.安全问题分析

b.成本费用分析

c.分析系统性原因引起的质量问题

d.分析比较各单位质量管理水平

e.分析主次因素

「正确答案」abde

9.在下列质量统计分析方法中，可用于过程评价或过程控制的是（ ）。（2005年）

a.排列图　b.因果分析图　c.直方图　d.控制图　e.相关图

「正确答案」cd

l9000-2000族标准质量管理的原则中不包括（ ）。

a.以顾客为关注焦点

b.管理的系统方法

c.基于事实的决策方法

d.与需方互利的关系

e.基于控制的决策方法

「正确答案」de

1.根据（  ）原理，总监理工程师应当将项目监理组织内的所有人、财、物充分利用起来。

a.要素有用性    b.主观能动性　c.动态相关性    d.规律效应性

答案：a

解题要点：运用要素有用性原理，首先应看到人力、物力、财力等因素在组织活动中的有用性，充分发挥各要素的作用，根据各要素作用的大小、主次、好坏进行合理安排、组合和使用，做到人尽其才、财尽其利、物尽其用，尽最大可能提高各要素的有用率。

2.反映组织结构的基本内涵：（  ）

a.确定正式关系与职责的形式

b.向组织各个部门或个人分派任务

c.协调各个分离活动和任务的方式

d.组织中权力、地位和等级关系e.制定监理工作流程

答案：abcd解题要点：组织内部构成和各部分间所确定的较为稳定的相互关系和联系方式。称为组织结构。其基本内涵：

（1）确定正式关系与职责的形式；

（2）向组织各个部门或个人分派任务和各种活动的方式；

（3）协调各个分离活动和任务的方式；

（4）蛆织中权力、地位和等级关系。

3.在实施监理的工程项目中，监理单位能够以监理身份出现是由于（  ）。

a.建设单位事先取得承包单位的同意

b.工程建设监理法规的规定

c.经建设单位的委托成为建设单位的代表

d.监理单位接受了建设单位的委托和授权，井签定了监理合同

e.其他工程建设合同小加以明确

答案：bde

解题要点：监理单位能够在委托监理的项目中以监理的身份出现是根据工程建设监理法规的规定，凡是实施建设监理的工程项目中，被监理单位必须接受管理，监理单位与被监理单位的关系是监理被监理关系。但是，监理单位以监理者身份出现，还因为监理单位接受了建设单位的委托和授权，并且在其他工程建设合同中加以明确。

4.建立项目监理组织的前提是（  ）：

a.明确监理目标

b.明确监理任务

c.明确监理工作

d.明确总监理工程师

答案：a

解题要点：根据组织概念的基本含义，目标是组织存在的前提。所以，建立项日监理组织的前提是明确监理目标。明确监理目标后，才能确定实现目标的任务以及监理工作。根据目标再分解出任务和工作是监理组织工作的具体内容，明确总监理工作也是组织工作的具体内容。

5.某项目监理机构由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，在通常情况下，总监理工程师应履行（  ）职责。

a.定期提出进度拧制报告

b.确定主要监理人员的岗位职责

c.提出工程变更方案

d.审核并签署项目竣工资料

e.下达开工令

答案：bde解题要点：根据《建筑工程监理规范》第条规定。

6.《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得将（  ）等工作委托总监理工程师代表。

a.主持编写项目监理规划

b.审核工程款支付证书

c.签发工程暂停令

d.审批工程延期e.调换不称职的监理人员

答案：abcde

解题要点：根据（建设工程监理规范》第条规定。

7.对于一个确定的组织来说，其管理跨度与（  ）等因素有关。

a.管理人员才能、授权程度

b.被管理者的素质

c.管理层次

d.职能的难易程度e.组织的目标答案：abd孵题要点：管理跨度大小与管理人员性格、才能、个人精力、授权程度以及被管理者的素质有关，还与职能难易程度、工作的相似程度、工作制度和程序等客观因素有关。

8.组织作为生产要素之一，具有（  ）特点。

a.可以替代其他生产要素

b.不能被其他生产要素替代

c.能使其他生产要素合理配置

d.可以提高其他生产要素的使用效益e.对提高经济效益具有作用

答案：dcd

解题要点：组织作为生产的要素之一，与其他要素相比有如下特点：组织不能替代其他要素，也能被其他要素所替代；组织可以使其他要素合理配合而增值，即可以提高其他要素的使用效益。

9.项目监理组织实施工程项目监理的程序中，应包含实施（  ）内容。

a.与业主签监理合同

b.编制监理细则并据此开展监理工作

c.收集有关资料与编制监理规划

d.参与验收，签署建设工程监理意见

e.向业主提交建设工程监理档案资料

答案：bcde

解题要点：参见教材第114页建设工程监理实施程序。

10.监理例会是由（  ），按一定程序召开的，研究施工中出现的计划、进度、质量及工程款支付等问题的工地会议。

a.监理工程师组织与主持

b.监理工程师组织、业主主持

c业主主持监理工程师组织

d.业主组织与主持

答案：a

解题要点：参见教材第134页监理例会第一条款。

（2）监理规划是监理单位接受建设单位委托并在签订建设工程监理合同之后，由总监理工程师主持编制。用于指导整个项目监理机构开展监理工作的技术组织文件。

（3）监理实施细则是在项目监理规的基础上，在落实了各专业监理的责任后，由专业监理工程师针对项目的具体情况制定的更具有实施性和可操作性的业务文件。它起着具体指导各项监理实务作业的开展。

建设工程监理大纲和监理实施细则是与监理规划相关联的两个主要监理文件，它们与监理规划一起共同构成建设工程监理工作文件。

（4）它们之间区别是：①性质不同；②编制时间不同；②编制者身份不同；④审查者身份不同；⑤作用不尽相同；⑥内容侧重点不同，粗细程度和深度不同。