监理实务真题

2015年监理工程师《案例分析》真题（部分）施工过程中发生如下事件： 　　事件1：工作B完成后，验槽发现工地地质情况与设计不符。设计变更导致工作D和E分别比原计划推迟10天和5天开始施工，造成施工单位窝工损失15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工程延期15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工程延期15万元、窝工损失补偿15万元。　　事件2：工程开工后90天下班时，专业监理工程师检查各工作的实际进度为：工作G正常;工作H超前10天;工作I拖后10天;工作C拖后20天。　　事件3：针对事件2，建设单位要求工程按原合同工期完成，施工单位对施工总进度进行了调整，将工作N持续时间压缩60天。　　问题：　　1、指出图5-1所示施工总进度计划的关键线路以及工作H、K、M的总时差和自由时差。　　2、事件1中，施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件?项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。　　3、事件2中，分别指出第90天下班时各工作时间进度对总工期的影响，并说明理由。　　4、事件3中，指出计划调整后工作H、K、M的总时差和自由时差。　　参考答案：　　问题1：　　关键线路：1―3-4-5-7-8-11-12　　工作H的总时差40天，自由时差10天　　工作K的总时差30天，自由时差20天　　工作M的总时差10天，自由时差10天　　问题2　　施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有：时间发生的28天内递交索赔意向通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。　　工程延期的补偿为0.因为D工作延误10天，总时差10天，不会造成工期延长;E工作延误5天，总时差20天，不会造成工期延长　　费用索赔15万元。因为地质情况与设计不符属于建设单位责任　　问题3：　　第90天检查时，G工作正常，对总工期无影响;H工作超前10天，但不是关键工作，所以对总工期无影响;I工作拖后10天，I工作是关键工作，所以会造成总工期延长10天;C工作拖后20天，但C工作有总时差30天，所以对总工期无影响。最终会对总工期造成延长10天的影响。　　问题4：　　N工作压缩60天后，H工作总时差50天，自由时差30天;K工作总时差20天，自由时差10天;M工作总时差10天，自由时差10天。

三、案例题（每题20分，请根据背景材料，按要求作答） 　　「案例1」 　　某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较 　　高，而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了3 　　家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了其中一家作为中标单位， 　　并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程 　　共15层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。 　　在施工过程，发生如下几项事件： 　　事件-z2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资 　　料不符造成施工费用增加万元，相应工序持续时间增加了4天； 　　事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费 　　用增加万元，相应工序持续时间增加了3天； 　　事件三22002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失万元， 　　工期增加了4天。 　　事件四22003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加 　　导致费用增加万元，相应工序持续时间增加了2天； 　　事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生 　　坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效 　　死亡； 　　事件六z室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面 　　积空鼓现象。 　　上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针 　　（1） 增加合同（2） 工期13天 ； 　　（2）增加费用万元。 　　问题： 　　（l）该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？ 　　（2）施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔？为什么？ 　　（3）如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问 　　题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维 　　修，所发生的维修费用该如何处理？ 　　（4）事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故？依据是什么？ 　　（5）对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序？ 　　「案例2」 　　某市光明佳苑小区住宅楼工程位于该市路北区，建设单位为蜡天房地产开发有限公 　　司，设计单位为市规划设计院，监理单位为环宇工程监理公司，政府质量监督为路北区质 　　量监督站，施工单位是天建建设集团公司，材料供应为利通贸易公司。 　　该工程由三幢框架结构楼房组成，每幢楼房作为一个施工段，施工过程划分为基础工 　　程、主体结构、屋面工程和装修工程四项，基础工程在各幢的持续时间为6周，主体结构 　　在各幢的持续时间为12周，屋面工程在各幢的持续时间为6周，装修工程在各幢的持续 　　时间为12周。 　　问题： 　　（1）如果该工程的资源供应能够满足要求，为加快施工进度，该工程可按何种流水施 　　工方式组织施工？试计算该种流水施工组织方式的工期。 　　学（2）如果工期允许，该王程可按何种方式组织流水施工？试计算该种流水施工组织方 　　式的工期。 　　（3）如果按第（2〉中的方式组织施工，请绘制双代号网络计划，计算时间参数并确定 　　关键线路和工期。 　　（4）在该项目的施工阶段，在各方质量责任主体中，谁是自控主体？谁是监控主体？ 　　（5）为保证工程质量，施工单位可采取哪些质量控制的方法？ 　　（6）简述材料质量控制的要点。 　　「案例3」 　　某工贸集团决定新建一机械制造厂，通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程 　　施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工，经监理工程师批准，将基础工程、 　　屋面工程和装修工程分包给了市建工集团华建公司。开工日期为2001年5月18日，合同 　　工期67天。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。 　　其中，工程施工的网络进度计划如下图所示。 　　安装设备支架 　　4 安装桥吊轨道及吊桥安装设备 　　设备基础③7⑿ 10 　　8 柱基 　　①挖土 ②④回填土 ⑤安塔吊⑥安装柱子⑦安装吊⑧屋盖系⑨安装墙 ⑩电气⒀装修 ⒁试车⒂ 　　6 10 2 3 6车梁4统8板6安装7105 　　铺管屋面工程4地面 　　2 ⑾ 4 　　该工程施工过程中发生了以下几项事件： 　　事件-：在土方开挖过程中，在纤探后，华建公司发现局部有松土坑，但设计文件和 　　勘察资料中均未有说明。根据勘察设计部门提出的并经监理工程师批准的地基处理方案进 　　行处理，使工程费用增加3万元，土方开挖时间延长2天，增加人工10个工日，人工窝 　　工24个工日。华建公司根据监理工程师签认的地基局部处理增加的工作量，及时向监理 　　工程师提出增加合同外工作量费用和延长工期2天的索赔要求。 　　事件二：2001年6月15日，在进行柱子吊装作业时，由于控制大臂连接销轴的止退 　　板的安装违反安装工艺要求，致使止退板失去作用，起重大臂突然折断，将现场信号工王 　　某砸伤。经事故调查，该单位对大型机械设备长时间疏于管理，没有建立完整的技术资料。 　　档案，也没有向有关部门申请进行技术检验，致使该机械长期处于失控状态。止退板失去 　　作用，造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出，上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩 　　超过强度极限而折断。作业人员擅自变更原设计要求，将本应形体锁合的固定方法改变为 　　粘结锁合方式，且又未认真履行监督检查职责，造成这种错误固定方式得不到及时纠正。 　　事件三z设备安装阶段，按照合同约定，业主负责购买的设备应于6月24日进场， 　　25日开始安装。但因运输问题，推迟到6月28日才进场，造成安装时间推迟4天，人工 　　窝工28个工日。施工单位及时提出增加工期4天并补偿相应费用的要求。 　　事件四z室内装修进行内墙涂料涂刷前，检查基层处理时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。 　　问题： 　　（l）华建公司直接向监理工程师提出索赔要求，是否妥当？为什么？ 　　（2）针对上述事件，华建公司和安装公司的索赔要求是否成立？为什么？ 　　（3）如果工程所在地人工费标准为35元工日，应由业主给予补偿的窝工人工费标准 　　为20元工日，其余不予补偿。计算施工单位应得到的费用补偿为多少？ 　　（4）请简要分析事件三发生的安全事故产生的原因。通常，事故隐患该如何处理？ 　　（5）事件四是施工现场比较常见的质量问题，那么，常见工程质量问题的产生原因有 　　哪些？施工单位现场进行质量检查的内容是什么？

监理工程师-《交通工程》试题　　“中华工程考试资格网”　　一、单选题　　1、目前在公路上广泛使用的防眩设施结构形式主要为　　A、植物 B、防眩板 C、防眩网 D、防眩栅　　2、刺铁丝隔离栅的刺铁丝网片应采用 材料。　　A、高碳钢丝 B、中碳钢丝 C、低碳钢丝 D、合金钢丝　　3、隔离栅施工中对立柱进行检验，监理工程师可按交货的每种立柱从每　　个立柱中任选一个进行复查。　　A、200 B、500 C、1000 D、2000　　4、突起路标设施设置高度规定，其顶部不得高出路面 ㎜　　A、15 B、20 C、25 D、30　　5、轮廓标的反射器安装角度偏差不得超过 度　　A、2 B、5 C、3 D、8　　6、地锚式端头应按 规定执行。　　A、GB222 B、JTJ074 C、GB470 D、GBT1231　　7、槽钢立柱基底金属的公差厚度允许偏差应符合 。　　A、GB708中A级精度的规定　　B、GB700规定　　C、GB232规定　　D、JTJ074规定　　8.以下那一项不属于视线诱导设施的工程质量实测项目 。　　A.反射器中心高度 B.反射器顶部高度　　C.反射器安装高度 D.反射器中距　　9.焊接钢管立柱壁厚为 。　　A. 4㎜ ㎜ ㎜ ㎜　　10.中央分隔带缆索护栏的最大间距为 。　　A. 3 m D. 8m　　二、多选题　　1 、护栏按设置位置可分为　　A、路侧护栏 B、路中护栏　　C、分车道护栏 D、中央分隔带护栏　　2、波形钢护栏的防撞等级可分为　　A、A级 B、B级 C、E级 D、M级 E、S级　　3、波形护栏立柱可分为　　A、钢管立柱 B、塑管立柱　　C、混凝土立柱 D、内卷边槽钢立柱　　4、护栏端头可分为 种　　A、平头式 B、地锚式　　C、圆头式 D、尖顶式　　5、波形梁板按其截面尺寸及允许偏差分　　A、AB类 B、BB类　　公路工程监理工程师----《合同管理》试题　　“中华工程考试资格网”　　一、单选题（10题10分）　　1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（ ）　　A．因迟到而自然失效　　B．必须经要约人发出接受通知后才有效　　C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效　　D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺　　2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（ ）的期限　　A．合同签字日至承包人提交结清单日　　B．开工日至工程师颁发移交证书日　　C．开工日至工程师颁发履约证书日　　D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日　　3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（ ）　　A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担　　B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担　　C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担　　D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担　　4、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（ ）万元　　A．100 B．150 C．200 D．250　　5、我国对经济合同争议的处理实行（ ）　　A．一裁两审制 B．或裁或审制 C．只许仲裁 D．只许诉讼　　6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（ ）　　A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止　　B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同　　C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止　　D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止　　7、FIDIC土木工程施工合同条件是由（ ）制定的　　A．国际咨询工程师联合会 B．国际专业工程师联合会　　C．国际建筑师联合会 D．欧洲发展基金会　　8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属（ ）合同　　A．固定总价 B．调值总价 C．单价 D．成本补偿　　9、施工中的费用索赔出现的原因是（ ）　　A．只限定事件引起的补偿　　B．只限定当事人违约而提出的赔偿　　C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿　　D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿