专业监理工程师考试真题

沸腾心中熄灭的火
  • 回答数

    3

  • 浏览数

    3791

首页> 工程师报名> 专业监理工程师考试真题

3个回答默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

初心不辨南寒之海

已采纳

一、单项选择题(共28题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1、在投资项目的财务评价中,计算资产负债率这 一评价指标的目的是要对项目的()进行分析。A.负债水平B.偿债能力C.盈利水平D.保障能力 2、某混凝土结构工程,合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%,实际完成合同计划价的70%,5月底实际结算工程款750万元,则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()。A.超支100万元、超前50万元B.超支50万元、拖后100万元C.节约50万元、拖后100万元D.节约100万元、超前50万元3、某建设项目投资构成中,设备及工、器具购置费为3000万元,设备运杂费360万元.建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他费为500万元,预备费为200万元,建设期贷款2100万元,应计利息90万元,流动资金贷款400万元,则该建设项目的工程造价为()万元。 A.6290B.5890C.4790D.62504、常用的投资估算方法中,比较适用于设备投资 占比例较大的项目的方法是()。A.生产能力指数法B.比例估算法C.资金周转率法D.综合指标估算法 5、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定,对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用,应计人建筑安装工程()。A.措施费B.企业管理费C.研究试验费D.材料费 6、根据《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500——2013)规定,建筑安装工程费用由()、规费和税金构成。 A.直接费、间接费、其他项目费B.分部分项工程、措施项目费C.分部分项工程、措施项目费、其他项目费D.直接费、间接费 7、某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为2000万元,项目建设期2年,投资分年使用比例为第一年50%,第二年50%。在基本预备费率为5%,年平均价格总水平上涨率为10%的情况下,该项目建设期的涨价预备费是()万元。 A.212.6B.310.00C.315.01D.325.58、某项目的建设投资为25000万元,流动资金为5000万元,项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元,运营阶段 的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率(ROE)为()。 A.10%B.15%C.20%D.30% 9、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——2013规定,法律法规变化引起的合同价格调整问题,招标工程以()为基准时间。A.投标截止日前14天B.投标截止日前28天C.开标截止日前14天D.开标截止日前28天10、关于进口设备交货类别中,买卖双方应承担的风险表述正确的是()。 A.内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险B.目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊C.装运港船上交货价是由卖方承担海运风险D.采用装运港船上交货价时,由卖方负担货物装船后的一切风险 11、 竣工决算由竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。其中竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书属于()的内容。 A.竣工财务决算报表B.竣工工程平面示意图C.工程造价比较分析D.竣工财务决算 12、 项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务不包括()。 A.审查工程变更方案B.进行工程计量C.签署工程款支付证书D.进行付款控制13、 采用估算工程量单价合同时,最后工程结算的价款是按()确定的。 A.发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价B.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价C.发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价D.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价 14、某建设工程设备购置费为500万元,基本预备费80万元,建筑安装工程投资1000万元,建设期利息50万元,工程建设其他费750万元,涨价预备费90万元,则上述投资中属于动态投资的为()万元。 A.140B.158C.236D.8015、 用价值工程原理进行设计方案的优选,就是要从多个备选方案中选出()的方案。 A.功能B.成本最低C.价值D.技术最新16、 从支付工程款的时间顺序出发,投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时,应遵循的原则是()。 A.土方分项工程单价适当提高,电气安装分项工程单价适当降低B.两者单价均适当降低C.两者单价均适当提高D.土方分项工程单价适当降低,电气安装分项工程单价适当提高 17、某项目建设期为2年,在建设期第一年贷款2000万元,第2年贷款3000万元,贷款年利率为8%,则该项目第二年的建设期贷款利息估算为()万元。A.80B.C.160D.24018、 项目监理机构在施工招标阶段投资控制中的主要任务包括()。A.编制投资估算B.组织设计招标C.协助评审投标书D.协商确定工程变更的价款 19、 根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,施工单位搭建的临时建筑物的费用,应计入建筑安装工程的()。 A.直接工程费B.措施费C.间接费D.规费20、某新建项目,建设期4年,分年均衡进行贷款,第一年贷款1000万元,以后各年贷款均为500万元,年贷款利率为6%,建设期内利息只计息不支付,该项目建设期贷款利息为()。A.76.8万元B.106.8万元C.366.3万元D.389.3万元21、 某进口设备,按人民币计算的离岸价为500万元,国外运费率为8.2%,国外运输保险费率为4%,增值税率为l7%,则该设备进口关税的计算基数是()万元。 A.500B.562C.585D.65622、 下列关予工程项目竣工决算的说法中,正确的 是()。 A.竣工决算应包括从可行性研究到竣工投产全过程的实际支出费用B.中央级大型基本建设项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批C.竣工决算文件是竣工验收报告的重要组成部分D.竣工决算应由建设单位的工程、预算部门编制 23、 监理公司对建设工程项目投资的控制,应贯穿于()。 A.建设全过程B.决策阶段C.设计阶段D.施工阶段24、 按单位产量占用流动资金的比例估算是属于()。 A.扩大生产能力估算法B.扩大项目估算法C.扩大指标估算法D.扩大工程资金估算法 25、 某企业从银行贷款200万元,年贷款复利利率为4%,贷款期限为6年,6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。 A.243.33B.248.00C.252.50D.253.0626、 建设工程投资在整个建设期内需随时进行动态跟踪、调整,直至()后才能真正形成建设工程投资。 A.编制估算B.概算C.预算D.竣工决算 27、某新建项目,建设期为2年,每年贷款额相等,共从银行贷款960万元。贷款年利率为6%,则该项目建设期利息为()万元。A.44.06B.58.46C.88.13D.116.9328、 某建设项目计算朗为10年,各年的净现金流量如下表所示,该项目的行业基准收益率为10%,则其财务净现值为()万元。 A.476.01B.394.17C.485.09D.432.64 二、多项选择题(共14题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)29、 根据《建筑安装工程费用项目组成》有关规定,施工机械使用费包括()。 A.税费B.折旧费C.人工费D.大修理费E.大型机械设备安拆费 30、 根据《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定,社会保险赞包括()。 A.养老保险费B.失业保险费C.医疗保险费D.生育保险费E.劳动保险费31、 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2013)规定,以“项”为计量单位 给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价,应当包括除()以外的管理费、利润等。 A.措施项目费B.暂列金额C.规费D.税金E.风险费 32、 不论是设计单位、建设单位,还是承包单位提出工程变更要求,总监理工程师签发的工程变更清单都应包括()等文件。 A.工程变更要求B.工程变更说明C.工程变更费用和工期D.投资许可证E.质监站批文 33、 国外项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务中,工料测量师在立约后阶段对投资控制的工作任务包括()。 A.为拟建项目获得*批准而向业主提供必要的报告B.对拟建项目做出初步的经济评价C.审核承包人的索赔D.提出中期付款建议E.办理工程竣工结算34、 根据《建筑安装工程费用项目组成》规定,在下列各项中,属于企业管理费的是()。A.管理人员工资B.劳动保护费C.财产保险费D.工程排污费E.检验试验费35、 人工费的索赔包括()。 A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B.由于承包商责任的工效降低所增加的人工费用C.超过法定工作时间加班劳动D.法定人工费增长E.非承包商责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费 36、 施工图预算内容审查的重点是审查()。 A.有无没计漏项B.工程量计算是否正确C.预算单价的套甩是否正确D.其他有关费用是否符合要求E.材料代用是否合理 37、 根据《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500——2013)的规定,分部分项工程量清单的综合单价中,不包括()。 A.措施费B.规费C.企业管理费D.利润E.税金 38、 建设工程投资中的动态投资部分包括()。A.预备费B.设备工器具购置费C.涨价预备费D.建设期利息E.建筑安装工程费 39、 设计概算可分为()。 A.单位工程概算B.一般士建工程概算C.单项工程综合概算D.建设工程总概算E.预备概算 40、 根据《建筑安装工程费用项目组成》规定,下列费用中属于企业管理费的有()。A.住房公积金B.工伤保险费C.办公费D.财务费E.工具用具使用费 41、 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——20131规定,在分部分项工程费中。材料基价包括()。 A.材料原价B.材料运杂费C.运输损耗费D.供销部门手续费E.检验试验费 42、 建筑安装工程费构成中,属于企业管理费的有()。 A.管理人员工资B.工具用具使用费C.加班加点工资D.财务费E.劳动保护费

163评论

多年之后满是尘埃

案例分析题(共6题。每题20分),要求分析合理,结论正确;有计算要求的。应简要写出计算过程。 1、某工程项目,建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同,并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。施工总承包单位将桩基工程分包给一家专业施工单位。开工前:(1)总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件时发现部分图纸设计不当,即通过计算修改了该部分图纸,并直接签发给施工总承包单位;(2)在工程定位放线期间,总监理工程师又指派测量监理员复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点;(3)总监理工程师审查了分包单位直接报送的资格报审表等相关资料;(4)在合同约定开工日期的前5 d,施工总承包单位书面提交了延期10 d开工的申请,总监理工程师不予批准。钢筋混凝土施工过程中监理人员发现:(1)按合同约定由建设单位负责采购的一批钢筋,由供货方提供了质量合格证,但在使用前的抽检试验中材质检验不合格;(2)在钢筋绑扎完毕后,施工总承包单位未通知监理人员检查就准备浇筑混凝土;(3)该部位施工完毕后,混凝土浇筑时留置的混凝土试块强度试验结果没有达到设计要求。竣工验收时,总承包单位完成了自查、自评工作,填写了工程竣工报验单,并将全部竣工资料报送项目监理机构,申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收,即签署了竣工报验单,并向建设单位提交了质量评估报告。建设单位收到监理单位提交的质量评估报告后,立即将该工程正式投入使用。【问题】1.对总监理工程师在开工前处理的几项工作是否妥当进行判断,并说明理由。如果有不妥之处,写出正确做法。2.对钢筋混凝土施工过程中出现的问题,监理人员应分别如何处理?3.指出工程竣工验收时总监理工程师在执行验收程序方面的不妥之处,写出正确做法。4.建设单位收到监理单位提交的质量评估报告后,立即将该工程正式投入使用的做法是否正确?说明理由。2、某高层框架写字楼施工中,监理工程师在施工过程中发现了以下情况。(1)承包商浇筑基础底板混凝土时,现场搅拌棚挂出的混凝土配合比没有试配报告,现场计量装置未经监理工程师检查核定。(2)二层框架柱纵向钢筋因材料堆放错误导致直径比设计要求的直径小2 mm。(3)三层施工时,由建设方购买到现场的100 t钢筋,虽然有正式的出厂合格证,但现场抽检材质化验不合格。(4)四层现浇混凝土上午钢筋绑扎完毕后,下午上班时未经检查验收就浇筑混凝土。(5)在八层梁柱施工时,由于构件截面尺寸小,绑扎钢筋有困难,于是钢筋工决定通过“等强代换”原则,改变梁柱节点的梁的钢筋直径与数量。(6)十层混凝土施工时预留试块经检验证明达不到设计要求的C30强度等级。(7)屋盖顶上的钢结构电焊时,经检查发现部分电焊工没有持证上岗。【问题】1.作为监理工程师应如何处理以上情况?2.进场材料的验收程序是什么?3.选择质量控制点的一般原则是什么?3、某桥梁工程,其基础为钻孔桩。该工程的施工任务由甲公司总承包,其中桩基础施工分包给乙公司,建设单位委托丙公司监理,丙公司任命的总监理工程师具有多年桥梁设计工作经验。施工前甲公司复核了该工程的原始基准点、基准线和测量控制点,并经专业监理工程师审核批准。该桥1号桥墩桩基础施工完毕后,设计单位发现:整体桩位(桩的中心线)沿桥梁中线偏移,偏移量超出规范允许的偏差范围。经检查发现,造成桩偏移的原因是桩位施工图尺寸与总平面图尺寸不一致。因此,甲公司向项目监理机构报送了处理方案,要点如下:(1)补桩;(2)承台的结构钢筋适当调整,外形尺寸做部分改动。总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验,认为甲公司的处理方案可行,因此予以批准。乙公司随即提出索赔意向通知,并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告:(1)要求赔偿整改期间机械、人工的窝工损失;(2)增加的补桩工程量应予以计量,其费用应予以支付。理由:(1)甲公司负责桩位测量放线,乙公司按给定的桩位负责施工,桩体没有质量问题;(2)桩位施工放线成果已由现场监理工程师签认。【问题】1.总监理工程师批准上述处理方案,在工作程序方面是否妥当?说明理由,并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题的工作程序的要点。2.专业监理工程师在桩位偏移这一质量问题上是否有责任?说明理由。3.写出施工前专业监理工程师对甲公司报送的施工测量成果应检查、复核的内容。4.针对乙公司提出的索赔要求,总监理工程师应如何处理?说明理由。4、某高层办公楼,总建筑面积137 500 m 2 ,地下3层,地上25层。业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同,并委托了工程监理单位。施工总承包单位完成桩基工程后,将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位,并自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工。专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后,即将设计文件直接给了专业分包单位。专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案,方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工,专业分包单位在开工前进行了三级安全教育。专业分包单位在施工过程中,由负责质量管理工作的施工人员兼管现场安全生产监督工作,土方开挖到接近基坑设计标高(自然地坪下 m)时,总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝,即向施工总承包单位发出书面通知,要求停止施工,并要求立即撤离现场,待施工人员查明原因后再恢复施工。但总承包单位认为地表裂缝属正常现象,没有予以理睬。不久基坑发生了严重坍塌,并造成4名

施工人员被掩埋,经抢救3人死亡、1人重伤。事故发生后,专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况。经事故调查组调查,造成坍塌事故的主要原因是,地质勘察资料中未标明地下存在古河道,基坑支护设计中未能考虑这一因素。事故造成直接经济损失80万元,于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失80万元。【问题】1.请指出上述整个事件中有哪些做法不妥,并写出正确的做法。2.本起事故可定为哪种等级的事故?请说明理由。3.这起事故中的主要责任者是谁?请说明理由。5、某工程项目,估算总投资4 200万元,由地方政府投资建设。建设项目法人决定采用公开招标方式选择施工总承包单位,并经建设主管部门批准,自行组织招标工作。为加快工程建设进展和保证工程质量,建设项目法人发布的招标公告及招标文件对招标投标工作作出如下安排和要求:(1)2011年3月8日8时至2011年3月11日17时购买招标文件;(2)2011年3月26日14时为投标截止时间;(3)2011年4月1日10时组织开标;(4)各投标单位在提交投标文件时,需按照估算总投资的2%提交投标保证金,计84万元;(5)所有工程材料均由中标人采购,但钢材需按建设项目法人指定,采购某钢铁公司的产品。在项目施工接近尾声时,为尽快发挥建设项目效益,需要增加约200 m的附属道路 工程,投资估算为150万元,建设项目法人拟对该工程不再进行施工招标,直接委托原中 标单位施工。【问题】1.说明该项目必须公开招标的理由。2.建设项目法人自行组织招标应具备哪些基本条件?3.本项目应采用何种计价方式?说明理由。4.建设项目法人对招标投标工作的安排和要求有无不妥?说明理由。5.分析该附属道路工程不进行施工招标的可行性。6、某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如图3—1所示(时间单位:月)。由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划做调整。【问题】1.请绘出调整后的网络进度计划图(在原图上作答即可)。2.如果各项工作均按最早开始时问安排,起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置,工作C应如何安排?3.该计划执行3个月后,施工单位接到业主的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向业主提出如下索赔:(1)施工机械停滞费;(2)机上操作人员人工费;(3)某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?4.工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作1停工待图个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可否向业主索赔赶工费?为什么?

60评论

半城烟沙半生笑话半城烟沙半生牵挂

16.依据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( )后推迟开工日期。 A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人[答案]c[解题要点]承包人应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。17.按照施工合同示范文本的规定,由于( )等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力[答案]ACE[解题要点]对可以顺延工期给出了7种情况。18.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,( )。A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师[答案]D[解题要点]一是由承包人提出,二是工程师确认,这是规定程序。19.依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,则发包人应( )。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验[解题要点]经双方协商签认合同工期需要提前,发包人应为其违约行为负责,除了签订协议,还要提供便利条件,追加合同价款,所以C、D正确。20.施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( )处理。A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延[答案]C[解题要点]施工合同中,发包人有义务提供设计资料,所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,由发包人负责。21.依据施工合同示范文本的规定,下列有关设计变更说法中正确的有( )。A.发包人需要对原设计进行变更,应提前14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工,可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的14天内,未向工程师提出变更价款报告,视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款,应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款,由承包人提出变更价格,经工程师确认后执行[答案]ACE[解题要点]承包人不得因施工方便而要求对原设计进行变更,工程师确认增加的工程变更价款,与工程进度款同期支付,所以B、D不正确。22.依照施工合同示范文本通用条款的规定,施工中发生不可抗力事件后,由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失,由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失,由承包人承担D.工程所需清理、修复费用,由发包人承担E.延误的工期相应顺延[答案]ADE[解题要点]因不可抗力事件造成的损失,承包方人员、机械损失由承包人负责,其他由发包人负责。23.依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( )承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别[答案]A[解题要点]因不可抗力事件造成的损失,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运到现场用于施工的材料、设备损害,发包人负责。24.依照施工合同示范文本通用条款的规定,如果施工任务没有在合同约定的期限内完成,则迟延履行合同期间发生的风险事件,( )。A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险,承包人获得工期顺延时,发包人应办理保险的延续D.如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失,由发包人和承包人平均分担[答案]ACD[解题要点]一定要分清责任,施工任务没有在合同约定的期限内完成属于哪方责任,谁的责任谁负责,工程险的办理也是如此。25.依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后,竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷的部分,承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷,承包人修改后费用由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验,视为竣工检验报告未被认可E.检验后14天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可[答案]ABCE[解题要点]发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验,或检验后l4天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可。26.工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为( )日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续[答案]B[解题要点]承包人有义务对施工工程的质量负责,修正缺陷再次验收检验合格时,竣工日期应为承包人修改后再次提请竣工验收的H期。27.施工合同示范文本通用条款规定,承包人对( )的保修期限应为5年。A.地基基础工程B.屋面防水工程C.设备安装工程D.排水管道工程[答案]B[解题要点]这4项要求是《建设工程质量管理条例》规定的最低要求,都应该记住,年年有考题。28.在签订施工合同时,要同时约定保修条款。其中防水工程的保修期限应不低于( )年。D.工程设计年限[答案]c[解题要点]当事人协商约定的保修期限不应低于《建设工程质量管理条例》中的规定。29.依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付,承包人有权( )。A.留置该工程B.与发包人协议将该工程折价C.直接委托拍卖公司拍卖该工程D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿[答案]BDE[解题要点]建设工程施工合同不属于加工承揽合同,不能实施留置权,所以A不对;将工程拍卖需申请人民法院执行,不能直接委托拍卖公司拍卖该工程,所以C不对。30.某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由( )承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师[答案]B[解题要点]发包人选择了甲、乙两个承包人,甲、乙之问没有合同关系,发包人是核心,他们之间配合不当发生的损失应由发包人承担。

91评论

相关问答