房产土建工程师考试卷

空间解析几何 向量代数 直线 平面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线微分学 极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用积分学 不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用无穷级数 数项级数 不清 幂级数 泰勒级数 傅立叶级数常微分方程 可分离变量方程 一阶线性方程 可降解方程 常系数线性方程概率与数理统计 随机事件与概率 古典概率 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析向量分析线性代数 行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征 值与特征向量 二次型

三、案例题（每题20分，请根据背景材料，按要求作答） 「案例1」 某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较 高，而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了3 家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了其中一家作为中标单位， 并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程 共15层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。 在施工过程，发生如下几项事件： 事件-z2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资 料不符造成施工费用增加万元，相应工序持续时间增加了4天； 事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费 用增加万元，相应工序持续时间增加了3天； 事件三22002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失万元， 工期增加了4天。 事件四22003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加 导致费用增加万元，相应工序持续时间增加了2天； 事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生 坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效 死亡； 事件六z室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面 积空鼓现象。 上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针 （1） 增加合同（2） 工期13天 ； （2）增加费用万元。 问题： （l）该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？ （2）施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔？为什么？ （3）如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问 题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维 修，所发生的维修费用该如何处理？ （4）事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故？依据是什么？ （5）对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序？ 「案例2」 某市光明佳苑小区住宅楼工程位于该市路北区，建设单位为蜡天房地产开发有限公 司，设计单位为市规划设计院，监理单位为环宇工程监理公司，政府质量监督为路北区质 量监督站，施工单位是天建建设集团公司，材料供应为利通贸易公司。 该工程由三幢框架结构楼房组成，每幢楼房作为一个施工段，施工过程划分为基础工 程、主体结构、屋面工程和装修工程四项，基础工程在各幢的持续时间为6周，主体结构 在各幢的持续时间为12周，屋面工程在各幢的持续时间为6周，装修工程在各幢的持续 时间为12周。 问题： （1）如果该工程的资源供应能够满足要求，为加快施工进度，该工程可按何种流水施 工方式组织施工？试计算该种流水施工组织方式的工期。 学（2）如果工期允许，该王程可按何种方式组织流水施工？试计算该种流水施工组织方 式的工期。 （3）如果按第（2〉中的方式组织施工，请绘制双代号网络计划，计算时间参数并确定 关键线路和工期。 （4）在该项目的施工阶段，在各方质量责任主体中，谁是自控主体？谁是监控主体？ （5）为保证工程质量，施工单位可采取哪些质量控制的方法？ （6）简述材料质量控制的要点。 「案例3」 某工贸集团决定新建一机械制造厂，通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程 施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工，经监理工程师批准，将基础工程、 屋面工程和装修工程分包给了市建工集团华建公司。开工日期为2001年5月18日，合同 工期67天。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。 其中，工程施工的网络进度计划如下图所示。 安装设备支架 4 安装桥吊轨道及吊桥安装设备 设备基础③7⑿ 10 8 柱基 ①挖土 ②④回填土 ⑤安塔吊⑥安装柱子⑦安装吊⑧屋盖系⑨安装墙 ⑩电气⒀装修 ⒁试车⒂ 6 10 2 3 6车梁4统8板6安装7105 铺管屋面工程4地面 2 ⑾ 4 该工程施工过程中发生了以下几项事件： 事件-：在土方开挖过程中，在纤探后，华建公司发现局部有松土坑，但设计文件和 勘察资料中均未有说明。根据勘察设计部门提出的并经监理工程师批准的地基处理方案进 行处理，使工程费用增加3万元，土方开挖时间延长2天，增加人工10个工日，人工窝 工24个工日。华建公司根据监理工程师签认的地基局部处理增加的工作量，及时向监理 工程师提出增加合同外工作量费用和延长工期2天的索赔要求。 事件二：2001年6月15日，在进行柱子吊装作业时，由于控制大臂连接销轴的止退 板的安装违反安装工艺要求，致使止退板失去作用，起重大臂突然折断，将现场信号工王 某砸伤。经事故调查，该单位对大型机械设备长时间疏于管理，没有建立完整的技术资料。 档案，也没有向有关部门申请进行技术检验，致使该机械长期处于失控状态。止退板失去 作用，造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出，上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩 超过强度极限而折断。作业人员擅自变更原设计要求，将本应形体锁合的固定方法改变为 粘结锁合方式，且又未认真履行监督检查职责，造成这种错误固定方式得不到及时纠正。 事件三z设备安装阶段，按照合同约定，业主负责购买的设备应于6月24日进场， 25日开始安装。但因运输问题，推迟到6月28日才进场，造成安装时间推迟4天，人工 窝工28个工日。施工单位及时提出增加工期4天并补偿相应费用的要求。 事件四z室内装修进行内墙涂料涂刷前，检查基层处理时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。 问题： （l）华建公司直接向监理工程师提出索赔要求，是否妥当？为什么？ （2）针对上述事件，华建公司和安装公司的索赔要求是否成立？为什么？ （3）如果工程所在地人工费标准为35元工日，应由业主给予补偿的窝工人工费标准 为20元工日，其余不予补偿。计算施工单位应得到的费用补偿为多少？ （4）请简要分析事件三发生的安全事故产生的原因。通常，事故隐患该如何处理？ （5）事件四是施工现场比较常见的质量问题，那么，常见工程质量问题的产生原因有 哪些？施工单位现场进行质量检查的内容是什么？

2011年二级建造师《建设工程法规》单选1.取得建造师资格证书并经（B）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A、登记 B、注册C、备案 D、所在单位考核合格2、行政法规的的制定主体是（C）A、全国人民代表大会 B 、全国人民代表大会常务委员会C、国务院 D、最高人民法院3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务的（C）A、抵消 B、提存 C、混同D、免除4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算（A）年 A、1 B、2 C、4 D 205、根据《物权法》不适合用于质押财产的是(C) A、汇票B仓单C建设用地D应收账款6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是 DA 转让B、抵押C出资入股D投保火灾险7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（C）万元。A、100B、200 C、600 D、10008、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（D）A总承包合同可以采用书面形式或口头形式B发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包C建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（A）A未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B将专业工程分包给不具备资质的承包人C将劳务作业分包给不具备资质的承包人10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（B）A该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标B该联合体成员签订共同投标协议C该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标D甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为 BA评标价B投标报价 C招标控制价 D标底12、经评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（A）A评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名C项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取D评标委员会成员由三人组成13、经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲的行为的正确说法是：CA属于在投标有效期内撤回投标文件B属于放弃中标C甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D甲可向招标人申请退还部分投标保证金14、关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（A）A生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用B建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任C建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责D某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内15、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（C）A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员B 3年内不得担任监理单位的主要负责人C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人16、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（A）A本企业负责人B当地安全生产监督管理部门C县级以上地方人民政府D省级（含自治州、直辖市）安全生产监督管理部门17、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（B）上报有关主管部门A幕墙分包企业 B施工总承包企业C监理单位D 建设单位18、根据国务院《特种设备安全保障条例》从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（D）批准A县级以上人民政府B省级政府特种设备安全监督部门C国务院D 国务院特种设备安全监督部门19、房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（D）A要求施工企业购买其制定的不合格消防器材B 申请施工许可证时无需提供保障工程安全施工措施的资料C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确D甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门20、关于建设单位安全责任的说法，正确的是 DA 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求B 建设单位有权……C建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料21、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（C）A 意外伤害保险属于非强制险B 保险由建设单位办理C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D 保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止22、基坑支护工程专项施工方案须经（D）签字后实施A 施工企业项目经理和现场监理工程师B 施工企业负责人和建设单位负责人C 建设单位负责人和总监理工程师D 施工企业技术负责人和总监理工程师23、企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（C）个月A 1B2C 3D 624、根据建设工程质量管理条例对涉及（B）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出涉及方案A 增加工程内部装饰 B 建筑主体和承重结构变动C 增加工程造价总额 D 改变建筑工程25、建设工程施工总承包企业将装也工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（C）A 分包工程质量由分包企业负总责B 分包工程质量由分包企业单独承担责任C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任26、因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（B）A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔C施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔D 施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修27、必须经总监理工程师签字的工作是（D）A 开工前的放线定位B 分项工程验收C 下一步工序D 建设工程竣工验收28、某施工企业采购在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（D）A 只能由生产厂家承担 B 只能由供应商承担C 只能施工企业自行承担 D 可向生产厂商29、需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位讲有关资料向（A）报告 A 公安消防B 建设工程安全监督机构C 建设行政主管部门 D 上级主管部门30、下列争议中属于劳动争议的是（D）A企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B 公司股东李某因股息分配产生的争议C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D 进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议31、劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（C）年A 6个月 B 1年C 2年 D 5年32、劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的固定，该处理结果为（A）A 该使用期为劳动合同期限B按无效劳动合同处理C 按无固定器限合同处理D 按完成一定工作任务为期限的合同处理33、用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（C）A 固定期限B无固定期限C 以完成一定任务为期限D 短期34、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（C）A 警告B 罚款C 支付违约金D 没收财产35、下列合同中，受合同法调整的是（C）A 婚姻B 收养C 买卖D 行政36、在合同法中，要约生效的时间是（B）A 要约人发出要约时B 要约达到受要约人时C 受要约人作出承诺时D 受要约人承诺到达时37、在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（A）A 要约B 要约邀请C 反要约D承诺38、受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为（D）A 承诺超时B 承诺延误C 新承诺D新要约39、下列合同中，以下情形属于无效合同的是（C）A 当事人无履约能力B 当事人对合同有重大误解C 违反法律法规的强制性规定D违法法定的形式40、关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起D）内有效A 1个月B 3个月C 6个月D 1年41、关于待定合同的说法，正确的是（B）A 善意相对人不享有撤销的权利B 效力待定合同的相对人有催告权C 待定合同是生效合同D 待定合同是无效合同42、甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（B）A 丙不能以自己名义起诉甲B 丙起诉甲是在行使代位权C 丙起诉甲以50万元为限 D 丙的起诉费用由自己支付43、下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（D）A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产 B 债务人放弃到期的债权C 债务人将巨额财产赠与他人D 债务人出售其全部财产44、甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（D）A 甲公司名词变更B 乙公司的法人代表变更C 合同签约人变更D 买卖数量变更45、某项目设计费为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得的赔偿是（C）万A 24 B 27C 30 D 4246、关于担保的说法，正确的是（D）A BCD以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效47、某建设单位出具的银行保函中，保证人为（B）A 监理单位B 银行C 建设单位D 施工企业48、定金合同以（C）之时生效A 当事人签字B 合同备案C 定金实际交付D 主合同成立49、王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（D）A 行政调解B 法院调解C 仲裁调解D 人民调节50、一裁定终局体现了仲裁的（D）特点A 专业性B 自愿性C 独立性D 快捷性51、仲裁的保密性特点体现在他（C）为原则A 不开庭审理B 不允许代理人参加C 不公开审理D 不允许证人参加52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调节协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（B）A 留存。。B 强制执行C径行判决 53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（C）A 原告所在地B 被告所在地C 合同签定地D 合同施行地54、在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为（D）A 代为 。。。。 B 进行和解C 。。。。。。D 法庭辩论55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（D）日A 5B 。。C 10 D 15天56、仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（A）申请强制执行A人民法院 B 司法行政机关C 仲裁机构 D 公安机关57、关于仲裁调解的说法，正确的是（C）A 仲裁庭必须先进行调解 B调解不成不能做出。。书C仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力D 。。。58、仲裁过程，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是：DA 甲与乙不能自行进行和解B 甲乙达成和解不能撤回仲裁申请C 甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁D 甲乙。。。。。59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（A）A 应按乙、丙的意见做出仲裁书B 应该按甲的意见做出仲裁书C 甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D 按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见60、施工企业认为（D）。。其合法机构，可以申请行政复议。A 建设单位违约的行为B 总监理工程师的停工决定C 上级企业的处理决定D 行政机关的罚款二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分）61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（BDE）一并发包A代建B 施工C 监理D 设计E 设备采购62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为ABDEA不违反法律B、不违背社会公德C．。。。 D 不与第三人利益相冲突E不与社会公共利益相冲突63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（BD）A 建筑物B 建设用地使用权B 生产设备、材料D 在建工程E 在建船舶64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（BCD）A ISO质量体系B工程建国家强制性标准C工程设计文件 D施工企业管理制度E建设工程施工合同65、投标有效内，投标人有（AC）行为的，其投标保证金予以没收。A 撤回投标文件B 补正投标文件C放弃中标D 澄清投标文件E．说明（解释）投标文件66、施工作业施工人员安全生产义务（BC）A 使用劳动生产安全用具B接受安生生产培训C发现事故立即报告D 抢救E为自己。。。。67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（BD）A发生安全事故应由工人自负 B该条款为无效条款C 施工企业应受行政处罚D。。。。E施工企业负责人应受行政罚款68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（BD）A对建设工程项目的安全生产负总责 B 落实安全生产责任制C 制定安全生产规章制度和操作规程D确保安全生产费用的专项使用E根据工作特点组织制定安全施工措施69、取得安全生产许可证的条件是（AB）A 特种作业人经考核合格 B 职工参加工伤保险C通过了安全生产管理体系认证 D 进行了安全评价E 已办理安全。。。。70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（ABE）A保修范围B保修期限C质量保证金的退还方式D质量保证金预留比例E保修责任71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（AE）A 建立进货验货制度B．。产品。。。。C 对使用有瑕疵的产品进行说明 D 为扩大销售，对。。。。E快过期的产品降价销售72、某交通施工穿越噪声敏感区域，。。。，下列说法正确的是（BCE）A 禁止一切夜间施工B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C必须公告安民D．。。E在开工15日前，。。。。。。。行政主管部门报告73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（DE）A 扣身份证B扣押职称C 。。。D签订专业技术培训服务违约金 E签订竞业74、建设工程合同属于（CD）A有名合同 B实践合同C 要式合同 D有偿合同E单务合同75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ACE），有权行使抗辩权A 经营状况严重恶化B法定代表人并追究刑事责任C．丧失信誉D企业负有较大债务E转移财产试图躲避债务76、合同权利文件终止时，不影响（ABC）之效力A结算条款 B 清理条款C 仲裁条款 D 担保条款E．。。77、民事违约责任的承担方式有（ABC）A赔偿损失B采取。。。C定金。。D 精神损失赔偿E 赔礼道歉78、建设单位。。。，根据《民事诉讼法》。。。，建设单位可以将（BC）列为其被告A 。。代理机构B总承包企业C 分包企业D实际施工人E 建设行政主管部门79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（BE）A当事人必须在开庭前提出回避申请B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出C．。。代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ADE）A 仲裁协议应当是书面形式B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C仲裁协议必须在争议发生前达成D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁 E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

建设工程教育论坛上有，不过手机拍的，不是很清晰，凑合用吧

现场知识多一点吧，主要是考实务

1.取得建造师资格证书+B注册2.行政法规的制定主体是+C国务院3.订立合同的两个公司合并+C混同4.甲公司租用乙公司脚手架+A15.根据《物权法》不适宜用于质押的+C建设用地6.下列行为中，不必将…+D投保火灾险7.某建设工程施工合同约定+C600 8.关于建筑工程发承包制度+D国家提倡对9.根据《假设工程安全生产管理条列》+C实行施工10.基坑支护工程专项+D施工企业技术11、关于意外伤害保险+C312、基坑支护+B建筑主体13、建设工程施工总承包+C总承包企业14、因设计原因+B施工企业保修向建设单位索赔15、下列建设工程分包+A劳务分包16、甲乙丙丁+B签定共同投标17、通过招投标订立+ B投标报价18、在评标委员会+C项目评标的专家（随即抽取）19、经评标+ A属于撤回投标文件20、关于生产经营单位+A生产经营单位必须工伤社会保险21.生产经营单位的主要负责C5年内不得担任 22.生产经营单位发生生产+A本企业负责人 23.莫幕墙专业分包工程+B施工总承包企业 24.根据国务院《特种设备安全监察条列》+D国务院特钟设备 25.房地产公司甲的下列做法+D甲在拆除工程施工 26.关于建设单位安全责任+D建设单位应当根据工程 27.甲欠乙50万元+B丙起诉甲是在 28.下列事由钟+C债务人将巨额财产 29.甲乙两公司签订了+C合同签约人 30.某项目设计费用为100万元+D42 31、关于担保的说法+D以汇票32、施工企业要求+A 监理单位33、必须经总经理+D 建设工程竣工34、某施工企业采购+D 可向生产厂商35、需要进行消防设计+A 公安消防36、下列争议+D 进城务工37、劳务派遣+ C 2年38、劳动合同仅约定+D 以试用期为合同期限39、用人单位与劳动者+C 以完成一定工作40、下列法律责任中+ C 支付违约金41.下列合同中，由《合同法》+C买卖42.根据《合同法》要约+B要约到达受要约人时43.在建设工程招标程序中+D要约44.受要约人超过承诺期限+D新要约45.根据《合同法》下列+C违反法律强制性规定46.在可撤销合同中+D1年47.关于效力特定合同+B效力特定合同的相对48.定金合同从+C定金实际交付49.王某在施工现场工作时+A行政调解50.一裁终局原则体现了仲裁+D快捷性 51、仲裁的保密性+C 不公开审理52、在法院的支持下+B 强制执行53、甲地注册的建设单位+C 合同签定地54、在民事诉讼中+D 法庭辩论55、对人民法院+D 15天56、仲裁机构+A人民法院57、关于仲裁+C仲裁调解书与裁决书有同等效力58、仲裁过程+C 甲撤回（和解协议无强制约束力）59、甲乙丙三人+ A 应按乙、丙60、施工企业认为+D 行政机关 47分确定3分不确定(保证人：银行；安全生产证：3个月) 8分错误 16分确定 5分不确定64确定 9分待确定多选（说明：[]前面内容为试题的题干，[]中的内容是要选选项的题干内容）61某体育馆[施工、设计、设备] 62民事法律[不违反、不违背、不与社会]63下列抵押物自登记时成立[生产、在建] 64项目监理[工程建、工程设计、建设工] 65投标有效[撤回、放弃] 66施工作业[使用劳动、发现事] 67某施工企[该条款、施工企业应受] 68根据《建[落实、确保、根据] 69取得安全[特种、职工、] 70根据《建[保修范围、保修期限、保修责任] 71供应商的[建立、对使用]（有效期前打折） 72某交通施工[因特殊、应当、在开工] 73根据<<劳动合同法》[签订专业、签订竞业] 74建设工程[有名、要试、有偿] 75应当先履行不安抗辩权[经营、丧失、转移]（巨额债务） 76合同权利[结算、清理、仲裁] 77民事违约的形式[赔偿、采取]（定金责任） 78建设单位就分包合同质量纠纷[总、分包] 79关于民事[当事人必须、当事人提出、人民] 80关于仲裁[没有、仲裁协议排除