回答数
3
浏览数
19579
拾起
二级造价工程师是由各省组织的考试,因此每个省的考试时间并不一样,陕西省2020年的二级造价工程师考试已于9月5日结束,我整理了考试真题及答案解析供考生参考。
一、单项选择题 (共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意 )
1.按照结构受力情况,墙体可分为()。
A.承重墙和非承重境
B.外墙和内墙
C.实体墙和组合墙
D.块材墙和板筑墙
【答案】A
【解析】墙按结构受力情况分为承堂墙和非承重墙两种。P8
2.道路硅酸盐水泥同于()。
A.通用水泥
B.专用水泥
C.特性水泥
D.—般水泥
【答案】B
【解析】专用水泥:专用水泥的用途。如:G级油井水泥、道路硅酸盐水泥,p33。
3.测定混凝土立方体抗压强度的龄期是()。
【答案】D
【解析】混凝土的立方体抗压强度与强度等级按照标准的制作方法制成边长为150mm的立方体试件,在标准养护条件(温度(20士3)℃,相对湿度90%以上下,养护到28d,按照标准的测定方法测定其抗压强度值称为混凝土立方体试件抗压强度。P38
4.砌筑砖墙时,转角处和交接处应()。
A.分段砌筑
大立网胶
B.同时砌筑
C.分层砌筑
D.分别砌第
【答案】B
【解析】墙体转角处和纵横墙交接处应同时第。临时间断处应砌成斜搓,斜搓水平投影长度不应小于高度的23P71
5.拆除现混凝土框架结构模板时,应先拆除()。
A.楼板底模
B.梁侧模
C.柱模板
D.梁底模
【答案】C
【解析】模板的拆除顺序—般是先拆非承重横板,后拆承重模板;先拆侧模板,后拆底模板。框架结构模板的拆除顺序一般是柱一楼板一梁侧模一梁底模。拆除大型结构的模板时必须事先制定详细方案。P76
6.先张法施工中,混疑土预应力的产生主要依靠()。
A.钢筋热胀冷缩
B.张拉钢筋
C.端部锚具
D.混凝土与预应力筋的粘结力
【答案】D
【解析】先张法是在涝筑混凝土前张拉预应力钢筋,并将张拉的预应力钢筋临时固定在台座或钢模上,然后再涝筑混疑土,待混凝土达到一定强度,保证预应力筋与混凝土有足够的粘结力时,放松预应力筋,借助于混凝土与预应力筋的粘结,使已疑土产生预压应力。P78
7.关于屋面卷材防水层铺设方向的说法,正确的是()。
A.当屋面坡度小于2%时,卷材宜平行于屋脊铺贴
B.当屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或者垂直于屋脊铺贴
C.当屋面坡度大于15%时,沥青访水卷材可平行或者垂直于屋脊铺贴
D.高聚物改性沥青坊水楼材必须垂直于屋顶铺贴
【答案】B
【解析】楼材的铺设方向应根据屋面坡度和至面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,学材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,沥青卷材应垂直于屋脊铺贴,其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设,各关卷材上下应搭接,多层卷材的搭接位量应错开,上下层卷材不得垂直铺贴P91。
8.坡度在20以内的大面积场地平整,宜选用的土方工程施工机械是()。
A.单斗挖土机
B.多斗挖土机
C.推土机
D.铲运机
【答案】D
【解析】铲运机的特点是能独立完成铲土云土、卸土、填筑、压实等工作,常用于坡度在20以内的大面积场地平整,开挖大型基坑、沟槽,以及填筑路基等土方工程。P93
9.钢筋骨架中交叉钢筋的焊接宜采用()。
A.闪光对焊
B.电弧焊
C.电渣压力焊
D.电组点焊
【答案】D
【解析】电组点焊:钢筋骨架或钢筋网中交叉钢筋的焊接宣采用电阻点。
10.工作A有四项紧后工作B、C、D、E,其持续时间分别为:B=3天、C=4天、D=8天、E=8天,LFe=10、LFc=12、LF=13、LF=15,则LF为()。
【答案】C
【解析】(1)从左到右:计算ESEF累加取大。(2)从右到左:计算LF、L5,逆减取小。由题可知L5a=7、L5c=8、L5=5、L5=7,所以A工作的最迟完成时间为5。
11.双代号网络进度计划图中虚箭线表示()。
A.工作之间的逻辑关系
B.工作的持续时间
C.资源消耗程度
D.非关键工作
【答案】A
【解析】虚箭线的唯一功能是用以正确表达目关工作的逻辑关系它不消耗资源持续时间为零P106
12.关于施工图预算作用的说法,错误的是()。
A.确定招标控制价的依据
B.办理竣工结算的依据
C.确定施工合同价款的依据
D.承包人确定施工成本的依据
【答案】D
【解析】(三)施工图预算的作用。
1)确定工程造价的依据;
2)是建设单位确定标底和投标单位确定投标报价的依据;
3)是确定族会同价款的依据;
4)是拨付工程进度款和办理竣工结算的依据;
5)是施工图预算与施工预算进行“两算”对比的依据。P254
13.关于工程量清单作用的说法,错误的是()。
A.竣工验收的依据
B.支付工程进度款的依据
C.签订合同的依据
D.进行工程震赔的依据
【答案】A
【解析】工程量清单是工程量清单计价的基础,必须作为编制招标最高限价(《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008称为招标控制价)、投标报价、计算工程量、调整工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程震赔等的依据。P126
14.消耗量定额的定额水平是()
A.社会平均水平
B.企业平均水平
C.行业先进水平
D.企业先进水平
【答案】A
【解析】消耗量定额的水平是社会平水平,是确定社会平均价格的依据,从性质上讲消耗量定额后于预算定额的范畴,具有预算定额的作用,P217
15.建筑物内各层平面布量中,直接为生产和生活提供服务的净面积之和是()。
A.建筑面积
B.使用面积
C.辅助面积
D.结构面积
【答案】B
【解析】使用面积是指直接为生产和生活提供服务的净面积,如工业厂房的生产车间;如住宅楼的客厅、卧室、厨房、卫生间等,也称居住面积P147
16.满板下无主次梁,板直接以柱支撑的结构构件是()。
A.无梁板
B.有梁板
C.平板
D.栏板
【答案】A
【解析】无梁楼板:在楼板跨中设置柱子来减小板跨,不设主梁和次梁。在柱与楼板连接处,柱顶构造分为有柱帽和无柱帽两种。荷载较小时,采用无柱帽的形式,荷载较大时,采用有柱帽的形式以增加柱对板的支托面积。P14
17.根据《建筑工程工程量清单计价规范》,下列工程量清单项目中,不属于楼地面工程列项项目的是()。
A.整体面层
B.隔断
C.踢脚线
D.台阶装饰
【答案】B
【解析】详见教材P195表256,整体面层、踢脚线、台阶装饰都属于楼地面工程列项项目。隔断同于墙、柱面工程清单项目及计量。
18.根据《建筑工程工程量清单计价规范》,测配件中洗漱台项目的计量单位是()。
A.套
B.台
C.立方米
D.平方米
【答案】D
【解析】洗漱台:按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积,挡板、吊沿板面积并入台面面积内,P211
19.工程量清单计价模式所采用的综合单价不包含的费用是()。
A.管理
B.利润
C.措施费
D.风险费
【答案】C
【解析】综合单价=人工要+材料要+机械要+风险费+企业管理费+利润。P262
20.有永久性顶盖无围护结构的场馆看台,其筑面积的计算应取()。
A.顶盖水平投影面积
B.顶盖水平投影面积的12
C.顶盖斜面积
【答案】B
【解析】有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的12计算。P152
二、选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意至少有1个错项,错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得分)
21.按照使用功能,建筑物可分为()。
A.居住建筑
B.公共建筑
C.高层建筑
D.工业建筑
E.农业建第
【答案】ABDE
【解析】按使用功能分:居住建筑公共建筑、工业建筑、农业建筑,P1
22.常用的填土压实方法有()
A.堆载法
B.水重法
C.碾压法
D.夯实法
E.振动压实法
【答案】CD
【解析】填土压实方法有:碾压法夯实法及振动压实法P63
23.分布较为密案的预制柱的打桩顺序,正确的有()。
A.先深后浅
B.先浅后深
C.先小后大
D.先大后小
E.先长后短
【答案】ADE
【解析】一般当基坑不大时,打桩应从中开始分头向两边或周边进行;当基坑较大时,应将基坑分为数段,而后在各段范围内分别进行,打桩应避免自外向内,或从周边向中间进行。当桩基的设计标高不同时,打桩顺序宣先深后浅;当桩的规格不同时,打桩顺序宣先大后小、先长后短,P65
24.当混凝土筑无法连续进行,间隔时间超过混疑土初疑时间时,施工缝留设的位量宜选取()。
A.受剪力较小的位量
B.便于施工的部位
C.弯矩较大的位置
D.两构件接点处
E.受剪力较大的位置
【答宾】AB
【解析】由于技术上的原因或设备、人的限制,混凝土的第不能连续进行,中间的间歌时间需超过混凝土的初凝时间,则应留量施工缝,施工缝宜留量在结构受剪力较小且便于施工的部位,P77
25.墙面一般抹灰分为()。
A.普通抹灰
B.中级抹灰
C.高级抹灰
D.普通装饰抹灰
E.中级装饰抹灰
【答案】ABC
【解析】—般抹灰按建筑物要求分为普通抹灰中级抹灰、高级抹灰三个等级,不同的等级有不同的质量要求,而不同的质量要求又要求采用不同的施工方法。
26.关于双代号网络计划绘图规则的说法,正确的有()。
A.网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系
B.网络图中可以出现循环回路
C.网络图中一个节点只有一条箭线引出
D.网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线
E.单目标网络计划只有一个起点节点和一个终点节点
【答案】ADE
【解析】双代号网络图中,严禁出现循环路,故B错。当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时,在保证一项工作有唯一的一条箭线和对应有一对节点编号前提下,允许使用母线法绘图,故C错。P106
27.按建筑物自然屈计算建筑面积的部位有()。
A.电梯井
B.门厅
C.大厅
D.提物井
E.附墙烟友
【答案】ADE
【解析】建筑物的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟友,应按建笨物的自然层计算。
28.根据《建筑工程工程量清单计价规范》,关于混凝土及钢筋混凝土工程量计算规则的说法,正确的有()。
A.天沟、挑檐板按设计厚度以面积计算
B.现混凝土墙的工程量不包括墙垛体积
C.散水、坡道按图示尺寸以面积计算
D.地沟按设计图示以中心线长度计算
E.沟盖板、井盖板以个计算
【答案】CD
【解析】天沟(檐沟)、挑檐板按设计图示尺寸以体积计算,故A错。现混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算,扣除门窗洞口及单个面积>03m2的孔洞所占体积墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内计算,故B错。沟盖板、井盖板、井墨以立方米计量,按设计图示尺寸以体积计算;以块计量,按设计图示尺寸以数量计算,故E错。
29.关于分部分项工程量清单中补充项目编制的说法,正确的有()
A.项目编码由B和3位呵拉伯数字组成
B.编码中的3位呵拉伯数字应从001开始
C.应由工程造价管理机构编制
D.补充的项目名称可不唯一
E.工程量计算规则应反映该项目的实体数量
【答案】BE
【解析】补充项目的编码由附录的顺序码B和三位呵拉伯数字组成,并应从×B001起顺序编制,同一单位工程的项目不得重码。出现计价规则附录中未包括的项目,编制人应作补充,并报省工程造价管理机构备案。工程量清单中需补充项的,应附有项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容,补充的项目名称应具有唯一性,项目特征应根据工程实体内容描述,计量单位应体现该项目基本特征,工程量计算规则应反映该项目的实体数量。P129
30.关于工程量清单中的天棚抹灰面积计算的说法,正确的有()。
A.按主墙间的净面积计算
B.不扣除间壁墙、柱、垛、附墙烟囱、检查囗和管道所占的面积
C.带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内
D.锯齿形楼梯底面抹灰按斜面积计算
E.板式楼梯底板抹灰按展开面积计算
【答案】BC
【解析】天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算(室内净面积)。不扣除间壁墙垛、柱附墙烟囱、检查口和管道所占的面积,带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内,板式楼梯底面抹灰按斜面积计算,锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算P205
三、案例题(共4题,(一)、(二)题每题10分,(三)、(四)题每题20分)
(一)
背景资料
某施工单位与建设单位签订一建筑工程施工同,合同总价2300万元,采用单价合同计价方式。开工前,施工单位项目经理部针对该项目编到了施工组织设计,并获得工程师批准其中土方工程施工方案及相应进度计划部分内容:基础土开挖7月11日开始,7月20日结束;采用租货的一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。已知工程投标报价文件中,反铲挖掘机租费用650元台班人工工日单价83元工日,增加用工所需的管理要为人工要的30%
基坑开挖过程中,发生如下事件:
事件1:基坑开挖2天后,租货挖握机出机械故障需进行大修,停工2天造成现场人员窝工12个工日。
事件2:在开把过程中,遇到软弱土层,工程师到现场查看指令停工要求重新进行地质情况复查工作施工单位配合用工15个工日,窝工5个工日(降效系数06),停工5天后,设计单位给出设计变更通知单,施工单位接到复工令。
事件3:施工单位复工2天后,遇到罕见暴雨,工程被迫停工3天导致人员窝工10个工日最终基坑于7月30日开挖完成。
施工单位分别就事件1~事件3提出了索赔。
【问题】
1.施工单位针对事件1提出的要用和工期索赔是否成立?说明理由。
2.计算施工单位就事件2可索赔的工期和费用说明索赔理由
3.计算施工单位就事件3可索赔的工期和要用说明索赔理由。
【参考答案】
1.事件1要用和工期不能赔。
理由:租货挖据机出现机械故障属于承包方应该承担的风险,要用和工期不能索赔。
2.事件2
(1)工期可以索赔5天
(2)人工费用可以索赔15×83+5×83×06=1494元。
机械费可以索赔5×650=3250元
增加用工所需的管理费15×83×30%=3735元
理由:遇到软弱土层属于发包方应该承担的责任,工期和费用都可以索赔。
3.事件3工期可以索赔3天,费用不可以索赔。
理由:罕见暴雨属于不可抗力,因发生不可抗力事件导致工期延误的,工期相应顺延、费用自理。
(二)
背景资料
某招标用工程量清单文件中,砖基础清单分项如下表21所示。
表21分部分项工程量清单计价表(节选)
相关信息:砖基础消耗量定额见表22;价目表见表23。经查询定额单价:标准砖23000元干块,M10水泥砂浆12693元m3,工使用预拌砂浆时,砌筑部分相应定颜子目技每立方米砂浆扣除人工069工日,砂浆数量不变,机械为0。一般土建工程的企业管理费要率511%;一般土建工程的利润费率311%;该分项工程综合单价不计取风险。经市场询价:标准砖35000元干块;M10水泥砂浆650元m3;人工工日单价120元工日。
表22陕西省建设工程消耗量定额(砖基础)
表23陕西省建设工程价目表(砖基础)
【问题】
1.根据相关信息,结合相关材料市场价格,计算调整后的砖基础清单分项中的人工要、材料费和机械费基价。
2.计算砖基础清单分项的综合单价和合价。
【参考答案】
1.人工费=(1179-2360×069)×120=1219392元10m
材料费=151346+(650-12693)×2360+(350230)×5236=3376225元10m3
机械费=0元10m3
基价=1219392+3376225+0=4595617元10m3
2.管理费=直接工程费×企业管理费费=4595617×511%=234836元10m
利润=(直接工程要+企业管理费)x利润率=(4595617+234836)×311%=150227元10m3
综合单价=人工要十材料要十施工机具使用要十企业管理费十利润
=1219392+3376225+0234836+150227=元10m3
合价=498068x506=252022408元
(三)
背景资料
某工程建设单位与施工单位签订了的施工合同中含有两个子项工程估算工程量A项为2500m3,B项为3400m3,经协商合同A项为200元m3,B项为180元m3。施工合同约定开工前建设单位应向施工单位支付合同价0%的预付款;建设单位自第一个月起,从施工单位的工程款中,按3%的比例扣除保修金;当子项工程实际工程量超过估算工程量10%时,可进行调价,调整系数为09:根据市场情况规定价格调整系数平均按12计算;工程师签发月度付款最低金额为30万元;预付款在最后两个月扣除每月50%施工单位每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表3所示。
表3每月实际完成工程量单位:m3
【问题】
1.计算本工程的预付款
2.分别计算1月份~4月份各月工程量价款、工呈师应签证的工程款及实际签发的付款凭证金额。
【参考答案】
1.预付款=(2500×200+3400×180)×20%=222400元=2224万元
2.(1)1月份
工程量价款:550×200+700×180=236000=236万元
应签证的工程款:236×12x(1-3%)=274704万元
由于工程师签发月度付款最低金额为30元,所以本月不予签发付款凭证。
(2)2月份
工程量价款:800×200+1050×180=349000=349万元
应签证的工程款:349×12x(13%)=406236万元
大立网校
签发付款凭证金额:274704+406236=68094万元
(3)3月份
工程量价款:1000×200+800×180=344000=344万元
应签证的工程款:344×12×(1-3%)=400416万元
扣除预付款后金额为:400416-2224x50%=289216万元
由于工程师签发月度付款最低金额为30万元所以本月不予签发付款凭证。
(4)4月份
①A项累计完成工程量:550+800+1000+650=3000m3
3000-2500)2500=20%>1096,需要进行调价
超过10的工程量为:3000-2500×(1+109)=250m3
A项工程量价款=(650-250)×200+250×200×万元
②B项累计完成工程量:700+1050+800+600=3150m3
(3400-3150)3400=<1096,价款不予调整
B项工程量价款:600×180=108000=万元
③A和B两项工程量价款合计:万元
应签证的工程款:××(1-3%)×50%=万元
签发付款凭证金额:万元
半树
2022年二建《建设工程法规及相关知识》真题及答案(分为两天两个批次,一天考三科),开考地区:江苏、广东、安徽、海南、陕西、重庆、内蒙古、云南、山西、青海、福建。以下为具体内容,可供参考。
1根据《民法典》下列主体属于法人的是()。
A.甲施工企业的项目经理部
B.乙基金会
C丙公司的分公司
D.企业负责人丁
【答案】B
【解析】B选项属于非营利法人、ACD均不具备独立的法人资格。
2关于民事代理的说法,正确的是()。
A.民事法律行为均可以代理
B.代理人的代理权限不受限制
C.代理人是以自己的名义实施民事法律行为
D.代理行为的法律后果属于被代理人
【答案】D
【解析】A选项错误:《民法典》规定,民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质,应当由本人亲自实施的民事法律行为,不得代理。B、C选项措误:《民法典》规定,代理人在代理权限内,以被代理人名义实胞的民事法律行为,对被代理人发生效力
3属于用益物权的是()。
A.土地所有权
B地役权
C不动产抵押权
D留置权
【答案】B
【解析】用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。
4关于不当得利的说法,正确的是()。
A.明知无给付义务而进行的债务清偿,受损失的人无权请求得利人返还取得的利益
B.得利人取得的利益已经不存在的,不承担返还该利益的义务
C单得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的,受损失的人无权请求第三人在相应范围内承担返还义务
D.得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据的,受损失的人可以请求得利人返还其利益并赔偿损失
【答案】A
【解析】《民法典》规定,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外:(1)为履行道德义务进行的给付:(2)债务到期之前的清偿:(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。
5.外观设计专利权的期限是()。
年
年
年
年
【答案】B
【解析】外观设计专利权的期限为15年
6根据《民法典》,关于保证合同的说法,正确的是()。
A.保证合同是合同的从合同
B.保证合同只能是有偿合同
C.保证合同是物的担保方式
D.保证合同是非典型合同
【答案】A
【解析】担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。
7建筑工程一切险中因下列原因造成的损失和费用,保险人不负责赔偿的是()。
A设计错误
B地震
C.水灾
D意外事故
【答案】A
【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目,包括道路、桥梁、水坝、港口等,在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。保险人对下列原因造成的损失和费用,负责赔偿:
(1)自然事件,指地震、海啸、雷电、周风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪萌、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象:
(2)意外事故,指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。
8.下列行政强制中,属于行政强制措施的是()
A.查封场所
B加处罚款
C排除妨碍
D.划拨存款
【答案】A
【解析】行政强制措施包括:限制公民人身自由:查封场所、设施或者财物;扣押财物;冻结存款、汇款;其他行政强制措施。
9.施工企业委托律师全权代理诉讼,但未作具体的授权,则该律师在诉讼中有权实施的行为是0。
A提起反诉
B进行和解
C变更诉讼请求
D提出管理权异议
【答案】D
【解析】针对实践中经常出现的授权委托书仅写"全权代理而无具体授权的情形,最高人民法院还特别规定,在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权,即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解、提起反诉或者上诉。
10.下列责任承担方式中,属于民事责任承担方式的是()。
A.罚金
B.责令关闭
C继续履行
D.没收财产
【答案】C
【解析】《民法典》规定,承担民事责任的方式主要有:(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产:(5)恢复原状:(6)修理、重作更换;(7)继续履行:(8)赔偿损失;(9)支付违约金;(10)消除影响、恢复名营:(11)
赔礼道款。以上承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。
11.用人单位与劳动者建立劳动关系开始时间为().
A订立劳动合同之日
B.发出录用通知之日
C用工之日
D.办理入职手续之日
【答案】C
【解析】用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。
12.根据《建设工程质量管理条例》,建设单位办理工程质量监督手续的时间是在()。
A竣工验收之前
B.订立施工合同时
C.主体封顶之前
D开工之前
【答案】D
【解析】《建设工程质量管理条例》规定,建设单位在开工前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
13注册建造师的注册证书和职业印章由()保管。
A.注册建造师聘用单位
B.注册建造师聘用单位所在地住房城乡建设主管部门
C注建造师聘用单位所在地人事行政主管部门
D注册建造师本人
【答案】D
【解析】注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证,由注册建造师本人保管、使用。
14根据《民法典》下列合同中免责条款有效的是()。
A.因一般过失造成对方财产损失的
B造成对方人身损害的
C.因故意过失造成对方财产损失的
D.因重大过失造成对方人身损害的
【答案】A
【解析】《民法典》规定,合同中的下列免责条款无效:(1)造成对方人身损害的:(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
15根据《消防法》机关、团体、企业、事业单位应当对建筑消防设施()至少进行一次全面检测。
年
年
年
D.每年
【答案】D
【解析】2021年4月经修改后公布的《中华人民共和国消防法》(以下简称《消防法》)规定,机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(1)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准:
(5)组织防火检查,及时消除火灾隐患:
(6)组织进行有针对性的消防演练:
(7)法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
16关于法院调解说法,正确的是()。
A.调解书效力低于判决书
B.调解达成协议的,人民法院均应当判做调解书
C人民法院进行调解可以邀请有关单位和个人协助
D.人民法院审理民事案件,在判决作出之前均应当进行调解
【答案】C
【解析】《民事诉讼法》规定,人民法院进行调解,可以由审判员一人主持,也可以由合议庭主持,并尽可能就地进行。人民法院进行调解,可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人,应当协助人民法院进行调解。
17招标人和中标人在中标合同之外另达成的下列协议中,属于背离中标合同实质性内容的是0。
A. 中标人以市场价格购买承建房产的
B. 双方就设计变更增加费用的
C. 中标人向招标人捐赠财物以降低工程价款的
D.中标人因故变更项目经理人
【答案】C
【解析】
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释2020】25号)规定,当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致,一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的,人民法院应予支持。
18.劳动争议仲裁时间限制为()。
个月年年年
【答案】B
【解析】《劳动争议调解仲裁法》规定,劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
19.关于开标的说法,正确的是()。
A.投标人少于5个的,不得开标
B.投标人对开标有异议的,应当在开标结束后另行提出
C.开标应当由招标代理机构主持
D.招标人应当按照招标文件规定的时间,地点开标
【答案】D
【解析】
投标人少于3个的,不得开标,A选项错。投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出招标人应当当场作出答复,并制作记录。B选项错。
开标由招标人主持,邀请所有投标人参加。C选项错。1招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。D选项正确。
20.关于承揽合同中解除权的说法,正确的是()。
A.定作人可以随时解除合同,造成承揽人损失的,应该赔偿损失
B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的,定作人有权解除合同
C.定作人不履行协助义务的,承揽人可以解除合同
D.承揽人可以随时解除合同,造成定作人损失的,应该赔偿损失
【答案】B
【解析】A选项错误:定作人在承揽人完成工作前可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失
B选项正确:承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的,定作人也可以解除合同。
C、D选项错误:定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的,承揽人可以依法解除合同。
21.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,必须招标范围内的各类工程建设项目达到下列标准之一必须进行招标的有()。
A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万
B.材料采购的单项合同估算值为人民币250万
C.施工单项合同估算价为人民币300万
D.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万
၁၀
【答案】B
【解析】A选项需要200万以上。C选项需要400万以上。D选项需要100万以上。
22.关于合同形式的说法,正确的是()
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
【答案】D
【解析】当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。AB选项错。
法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。C选项错。
书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。D选项正确。
多项选择题下列每小题的备选答案中,有两个或两个以上符合题意的正确答案,至少有1个错项,多选、错选均不得分;少选,所选的每个选项得分。
23建设工程债的产生依据有()。
A.合同B.侵权C.无因管理D.不当得利E公证
【答案】
【解析】建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
24.下列属于知识产权的有()。
A.专利权B.商标权C发明权D.著作权E.财产权
【答案】
【解析】在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成果。
25.在正常条件下,关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法,正确的是()。
A.屋面防水工程为5年
B给排水管道为2年
C.供热与供冷系统为5年
D.基础设施50年的为该工程的合理使用年限
E.设备安装和装修工程为2年
【答案】A,B,E
【解析】
建设工程的最低保修期限为:
(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限:
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年:
(3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期
(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定
26根据《建设工程质量管理条例》,下列分包的情形中,属于违法分包的有()。
A施工总承包单位不履行管理义务只向分包单位收取费用,工程建设均有分包单位实施的
B未经建设单位认可,施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业
C.专业分包单位将其承包的专业工程中劳务作业部分再分包的
D.专业分包单位将其承包的工程再分包给具有相应资质的专业承包单位
E.专业作业承包人将其承包的劳务作业再分包的
【答案】
【解析】
A选项属于违法转包。
B选项:在总承包合同中没有规定分包内容的,应当事先征得建设单位的同意。但是,劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定,可不经建设单位认可。
C选项专业工程分包单位可以将其分包项目中的劳务作业发包给劳务分包企业。
D、E选项属于违法分包。
27.我国法的形式有()
A.习惯法
B判例
C宪法
D部门规章
E国际条约
【答案】CD,E
【解析】
我国法的形式是制定法形式,具体可分为以下7类:
(一宪法二)法律
(三)行政法规
(四)地方性法规、自治条例和单行条例五)部门规章
(六)地方政府规章
(七)国际条约
28.下列哪些情形,劳动者不需事先告知用人单位就可解除合同()
A. 用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B. 用人单位未依法缴纳社会保险费的
C用人单位以暴力手段强迫劳动者劳动的
D.用人单位以威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的
E用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的
【答案】CDE
【解析】
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。
AB选项劳动者提前30以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。
29.下列投标行为中,属于弄虚作假取中标的有()。
A.使用伪造、变造的许可证件
B提供虚假的财务状况或者业绩
C提供虚假的信用状况
D提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明
E不同投标人的投标文件相互混装
【答案】
【解析】
投标人有下列情形之一的,属于《招标投标法》
第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:
(1)使用伪造、变造的许可证件:
(2)提供虚假的财务状况或者业绩;
(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
(4)提供虚假的信用状况:
()其他弄虚作假的行为。
优质建造师问答知识库