国家一级建造师考试模拟题

1[单选题] 下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是(　　)。　　A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期　　B.施工图纸未经审查批准不得使用　　C.建设单位提供的资料应真实、准确、齐全　　D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续　　参考答案：D　　参考解析：按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。　　2[单选题] 某建设项目，建设单位为降低工程成本，要求施工单位采用不合格建筑构配件，则施工单位正确做法是(　　)。　　A.按照建设单位要求执行　　B.要求设计单位出具设计变更　　C.向工程监理机构请示批准后方可执行　　D.拒绝执行　　参考答案：D　　3[单选题] 某建设项目，建设单位为降低工程成本，要求施工单位采用不合格建筑构配件，则施工单位正确做法是(　　)。　　A.按照建设单位要求执行　　B.要求设计单位出具设计变更　　C.向工程监理机构请示批准后方可执行　　D.拒绝执行　　参考答案：D　　参考解析：按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。在这种情况下，施工单位可以明确拒绝执行的。　　4[多选题] 下述行为中应由建设单位承担相应行政责任的有(　　)。　　A.暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量　　B.任意压缩合理工期　　C.迫使承包方低于成本价竞标　　D.施工图未经报审而就用于工程施工　　E.未对钢筋和商品混凝土进行检验　　参考答案：A,B,C,D　　5[多选题] 建设单位办理工程质量监督手续，应提供的文件和资料包括(　　)。　　A.土地规划许可证　　B.施工承包合同　　C.施工单位资质等级证书　　D.设计单位资质等级证书　　E.工程勘察设计文件　　参考答案：B,C,D,E　　6[多选题] 下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是(　　)。　　A.旁站　　B.巡查　　C.巡视　　D.重点抽查　　E.平行检验　　参考答案：A,C,E　　按照《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。　　7[多选题] 下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是(　　)。　　A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让　　B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避　　C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收　　D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务　　E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用　　参考答案：B,D,E　　8[单选题] 依法为建设工程申请办理质量监督手续，是(　　)的法定义务。　　A.建设单位　　B.施工单位　　C.监理单位　　D.质量监督机构　　参考答案：A　　9[单选题] 按照《建设工程质量管理条例》规定，工程建设过程有关主体的下列行为中，除(　　)外都是违法的。　　A.为保证工程质量，设计单位对某重要设备指定了生产商　　B.建设单位装修过程中指令拆除承重墙　　C.施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比，提高了混凝土强度　　D.监理工程师采用旁站、巡视、平行检测的方法实施监理　　参考答案：D　　10[单选题] 某设计单位对承接的设计任务采用了如下做法，其中符合法律规定的是(　　)。　　A.将主要设计任务交由合作单位完成　　B.由其他事务所设计人员设计，图纸上使用本单位图签　　C.将设计的现场服务委托其他单位完成　　D.将全部任务转包　　参考答案：C　　11[单选题] 某学院教学楼装修改造过程中，施工单位下列哪项行为是被禁止的(　　)。　　A.按照设计图纸改动电器线路布置　　B.按照建设单位要求将原门洞口扩大　　C.按照设计单位要求对结构梁进行加固　　D.按照监理单位要求做防水层蓄水试验　　参考答案：B　　参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。　　12[多选题] 建设单位办理工程质量监督手续，应提供的文件和资料包括(　　)。　　A.土地规划许可证　　B.施工承包合同　　C.施工单位资质等级证书　　D.设计单位资质等级证书　　E.工程勘察设计文件　　参考答案：B,C,D,E　　13[单选题] 按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告(　　)，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。　　A.之前　　B.之后　　C.同时　　D.之前或同时　　参考答案：A　　14[多选题] 下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是(　　)。　　A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让　　B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避　　C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收　　D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务　　E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用　　参考答案：B,D,E　　15[单选题] 某设计单位对承接的设计任务采用了如下做法，其中符合法律规定的是(　　)。　　A.将主要设计任务交由合作单位完成　　B.由其他事务所设计人员设计，图纸上使用本单位图签　　C.将设计的现场服务委托其他单位完成　　D.将全部任务转包　　参考答案：C　　16[单选题] 按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告(　　)，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。　　A.之前　　B.之后　　C.同时　　D.之前或同时　　参考答案：A　　17[单选题] 某工程项目施工过程中，施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业，不慎将一根未标识的电缆挖断造成停电事故，则对该起事故应承担责任的是(　　)。　　A.施工单位　　B.建设单位　　C.建设单位和施工单位共同　　D.地下管线专业管理机构　　参考答案：B　　18[单选题] 按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在(　　)小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。　　　　　　　　　　参考答案：C　　19[多选题] 《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照(　　)代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。　　A.有关法律法规　　B.施工图设计文件　　C.建设工程承包合同　　D.建设工程监理合同　　E.政府文件　　参考答案：A,B,C　　20[单选题] 建设单位办理工程项目质量监督手续应在(　　)。　　A.领取工程规划许可证前　　B.领取工程规划许可证时　　C.领取施工许可证前　　D.领取施工许可证后　　参考答案：C　　参考解析：办理工程质量监督手续是法定程序，不办理质量监督手续的，不发施工许可证，工程不得开工。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。　　21[多选题] 《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，承担连带赔偿责任(　　)。　　A.与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量　　B.未按照合同标准对工程项目进行验收　　C.见证取样过程中，由于疏忽混淆样品的　　D.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字　　E.对违反质量标准的施工，未及时制止　　参考答案：A,D　　22[单选题] 下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是(　　)。　　A.施工承包合同　　B.工程监理合同　　C.工程规划许可证　　D.工程施工许可证　　参考答案：D　　23[多选题] 按照《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定，下列不属于建筑工程五方责任主体的是(　　)。　　A.建设单位项目负责人　　B.工程质量监管单位项目负责人　　C.设计单位项目负责人　　D.施工单位项目经理　　E.监理单位专业监理工程师　　参考答案：B,E　　24[单选题] 下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是(　　)。　　A.施工承包合同　　B.工程监理合同　　C.工程规划许可证　　D.工程施工许可证　　参考答案：D

一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意，每题1分，共20分)　　1.对砂质土及粗粒的石质土，现场实测路基湿密度和含水量，一般采用()法。　　A.环刀法　　B.灌砂法　　C.比重法　　D.灌入法　　2.从工程地质角度分，按照地下水的埋藏条件可将地下水分为上层滞水、潜水、和()　　A.承压水　　B.毛细水　　C.吸着水　　D.重力水　　3.土的液限与塑限的差值，称为()，常用其表示土的塑性大小。　　A.含水量　　B.塑性指数　　C.饱和度　　D.液性指数　　4.采用网喷混凝土加固基坑时，锚杆的最小抗拔力不应小于设计值的()。　　　　　　　　　　5.张拉机具设备的校验期限不得超过半年且不超过()次。弹簧测力计的校验期限不宜超过()个月。　　;2　　;6　　;6　　;2　　6.在后张预应力混凝土梁孔道灌浆的水泥强度应按设计取用，如设计无要求时，不得低于()。　　　　　　　　　　7.水的软化主要是降低水中()离子含量，使硬水软化。　　A.钠　　B.铁锰　　C.氟　　D.钙镁　　8.下列关于顶管作业说法中正确的是：()　　A.导轨应安装牢固、顺直、平行、等高，其纵坡与管道的设计坡度一致　　B.千斤顶的合力的作用点应是管道的圆心　　C.管道偏向一侧时可以采用挖土纠偏，即管子偏向的一侧多挖些土　　D.管道正常顶进和纠偏过程中应每500mm测量一次　　9.水泥混凝土路面施工，混凝土运输拌合物从出料到浇注完毕的允许最长时间，根据()确定。　　A. 混凝土路面的宽度和厚度　　B. 混凝土所用粗细集料的用量及水灰比　　C. 水泥初凝时间及施工气温　　D. 水泥的用量及所使用何种振动机械　　10.定期组织具有资质的质检人员进行内部质量审核，且验证质量计划的实施效果应由()负责。　　A.项目经理　　B.施工员　　C.技术负责人　　D.质量员11.城市污水处理按原理分为()种处理方法，它们分别是()。　　A.三;物理处理法、化学处理法、活性污泥法　　B.三;物理处理法、生物处理法、混凝沉淀法　　C.三;物理处理法、生物处理法、化学处理法　　D.二;化学处理法、生物处理法　　12.为充分进行注浆控制，应采用的控制方法是()　　A.压力和注浆量控制　　B.压力控制　　C.配比控制　　D.注浆量控制　　13.超前小导管注浆施工应根据土质条件选择注浆法，以下关于注浆的说法中正确的是()　　A.在砂卵石地层中宜采用高压悬喷注浆法　　B.在粘土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法　　C.在砂层中宜采用渗入注浆法　　D.在淤泥质软土中宜采用劈裂注浆法　　14.柔性管道安装竖向变形率须符合设计要求，设计无要求时，当回填土回填至设计高度时竖向变形率应不超过();当回填过程中竖向变形率达到()时应挖出重新铺设。　　;3%-8%　　;〉8%　　;6%-8%　　;〉8%　　15.盾构掘进控制的四要素是()。　　A.开挖控制，超前支护，线性控制，注浆　　B.开挖控制，一次衬砌，线性控制，注浆　　C.开挖控制，超前支护，环境保护，注浆　　D.超前支护，一次衬砌，注浆，早封闭　　16.目前垃圾填埋场区防渗效果的检验方法是()　　A.收集垃圾渗滤的方量与估算方量进对比　　B.目测四周影响区域内的生态环境有无变化　　C.地填埋场影响区域内打水质观测井取地下水样进行分析　　D.在填埋场内打观测井取地下水进行分析　　17.在支架上现浇钢筋混凝土连续梁时支架应稳定，强度和刚度应符合规范要求。支架的稳定系数不得小于();受载后挠曲的杆件其弹性挠度不得大于相应结构跨度的()。　　; 1600　　; 1800　　; 1800　　; 1400　　18.沥青混凝土混合料按照继配原则可以分为悬浮密实结构、骨架空隙结构和骨架密实结构。其中骨架密实结构的性能()。　　A.内摩擦角较低;粘聚力较高　　B.内摩擦角较高;粘聚力较低　　C.内摩擦角较高;粘聚力较高　　D.内摩擦角较低;粘聚力较低　　19.项目施工中安全检查的重点是()和违章作业。　　A.施工人员水平　　B.施工机械的质量　　C.违章指挥　　D.人员数量　　20.一级管网的现场安装的接头密封应进行()的气密性检验。二级管网的现场安装的接头密封应进行()气密性检验。密性检验的压力为,用肥皂水仔细检查密封处,无气泡为合格。　　A.不少于50%;不少于20%　　B.不少于50%;不少于30%　　;不少于20%　　;不少于50%二、多项选择题(每题2分，共20分;答错本题不得分，少选，所选的每个选项得分)　　1.有关土质路基压实的正确描述有()等内容。　　A.压路机碾压不到的部位采用小型夯实机夯实，防止漏夯，夯实面积重叠15-16　　B.土质路基质量检查包括岩石密度、平整度、宽度、高程等　　C.土质具有含水量　　D.应合理选用压实机具　　E.压实的分层厚度没有要求　　2.有关热力管道焊接的说法正确的有：()。　　A.焊缝外形应均匀，焊道与母材金属之间应平滑过渡。　　B.焊缝宽度以每边超出坡口边缘5mm为宜。焊缝余高为0～1+10%b(b为焊缝宽度)且不大于5mm。　　C.缝内部质量检查的方法主要有射线检测和超声波检测。　　D.对检验不合格的焊缝必须返修至合格，返修次数不得大于2次，除对不合格焊缝进行返修外，还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝加大比例进行抽查。　　E.当焊条电弧焊时风速大于8ms或气体保护焊时风速大于2ms，且未采取有效的防护措施，严禁进行焊接作业：　　3.有关钻孔灌注桩施工说法正确的有：()。　　A.护筒一般由钢板加工而成，其内径宜比桩径大200～400mm　　B.护筒中心竖直线应与桩中心线重合，除设计另有规定外，平面允许误差为50mm，倾斜不大于2%　　C.旱地或筑岛平台处护筒可用挖坑埋设法，护筒底部和四周所填黏质土必须分层夯实　　D.水域护筒设置，应严格注意平面位置，竖向倾斜和两节护筒的连接质量均需符合上述要求。连接处要牢固、耐压、不漏水　　E.护筒高度宜与地面平齐　　4.有关盾构机说法正确的有：()　　A.盾构机以其盾壳作保护，既支承周围土体又保护壳内机具设备和人员的安全　　B.在无地下水的地层中可以采用敞开式盾构　　C.土压平衡盾构机属于闭胸式盾构机，适合于有地下水的土层　　D.排水速度和掘进速度要有机的协调，以保持开挖面土体有一定土压，维持土体稳定，达到控制围岩和地表稳定的目的　　E.土压平衡盾构正面土体稳定控制仅与推力和推进速度有关，与出土量无关　　5.以下说法()是正确的　　A.城市热力网蒸汽管道，在任何条件下，应采用钢制阀门及附件;　　B.公称直径大于或等于500mm阀门，宜采用电驱动装置;　　C.城市热力网蒸汽管道，当温度大于0℃时，可不采用钢制阀门及附件;　　D.城市热力网蒸汽管道，在南方高温情况下，可不采用钢制阀门及附件;　　E.城市热力网蒸汽管道均应采用钢制阀门及附件　　6.降水井的布置应符合下列要求：()。　　A.条状基坑宜采用单排或双排降水井　　B.对于长、宽度很大，降水深度不同的面状基坑，可在基坑内增设降水井，并随基坑开挖而逐步撤除。　　C.采用辐射井降水时，辐射管长度和分布应能有效地控制基坑范围。　　D.降水井的布置，可在地下水补给方向适当加密，排泄方向适当增加。　　E.有条件时，降水系统应经现场试验验证降水效果，以优化方案。　　7.燃气管道穿越河底时，应附合下列要求：()　　A.在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设标志　　B.管道对接安装引起的误差不得大于5°　　C.应加设套管　　D.不通航时，燃气管道至河底最小覆土厚度不应小于　　E.通航时，燃气管道至河底最小覆土厚度不应小于，还应考虑疏浚和投锚深度　　8.施工项目成本管理的基本原则是：()　　A.全面管理原则　　B.成本有效化原则　　C.成本化原则　　D.确保安全原则　　E.成本管理科学化原则　　9.以下说法()是正确的　　A.分包人的施工进度计划必须依据承包人的施工进度计划编制;　　B.承包人应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范畴，总、分包之间相互协调;　　C.分包人可以根据自行编制进度计划;　　D.承包人没有义务协助分包人解决进度控制中的相关问题　　E.承包人应协助分包人解决项目进度控制中的相关问题;　　10.安全事故处理必须坚持()和制定事故防范措施的原则。　　A.查清事故原因　　B.分清事故责任　　C.企业领导有处理　　D.员工受到教育　　E.事故责任者有处理三、案例题(每题24分，请根据背景材料，按要求作答)　　[案例1]　　某桥梁采用钢筋混凝土灌注桩基础，共计208根直径1000mm的钻孔灌注桩，端承桩，采用反循环钻机成孔。A公司项目经理部针对钻孔桩数量 多，工期紧，经招标程序将钻孔作业分项工程分包给B机械施工公司，由B公司负责组织钻孔机械进行钻孔作业。施工过程中发生如下事件：　　(1)灌注混凝土时堵管;　　(2)B公司技术负责人制作了一根固定长度的测绳，经测定达到预计深度后即开始灌注;　　问题：　　1.分析灌注混凝土时堵管的原因。　　公司对钻孔深度的控制方法是否妥当?若不妥当，请写出相应的正确的处理方法。　　3.水下灌注混凝土有哪些安全控制要点?　　公司和B公司在制定安全事故预防及应急预案注意哪些事项?应急预案包括哪些内容?　　[案例2]　　背景资料：　　某城市地铁隧道采用泥水加压盾构法施工。隧道在现况道路下，地下管线密集，邻近有多栋建筑物。工程地质情况，自地表向下依次为：路面结构层60cm、回填土层2～4m，砂质粉土层8～13m，地下水位较高，在地表下3m。　　(1)由于工期紧，项目经理部招聘了部分劳务外包工人。老施工员简单给他们交代了一下作业要求，随即开始投入施工。　　(2)盾构施工邻近既有建筑，由于地层变形易使既有建筑物的安全受到威胁，项目经理在事先制订的专项施工方案中仅要求加强地层(地面)变形观测。　　(3)该工程采用了招投标的方式，2007年3月5日发标，3月20日开标。　　(4)承包商于2007年4月1日接到中标通知书，随即开始施工，但开工不久在2007年4月18日碰到了工程地质勘探没有探明的孤石，4月25日移除孤石结束，拖延了工期。承包商就此向监理工程师提出了延长工期和补偿停工期间窝工损失的索赔。　　问题：　　1、对劳务外包人员的安全教育应包括哪些内容?　　2、盾构施工专项施工方案是否全面?如不全面，还应有哪些内容?　　3、招投标的工作日程安排是否合理?若不合理，应如何安排?　　4、监理工程师是否应受理承包方提出的索赔?为什么?工期索赔如何计算?　　[案例3]　　某道路施工，基层采用石灰工业废渣稳定砂砾基层，水泥混凝土路面。施工中部分路段进入高温施工季节。工程项目招标，承包商通过资格预审，根据招 标文件的要求，报价部分采用工程量清单方式报价，招标文件只提供了分部分项的工程量清单数量，措施费部分没有任何项目。承包商在购买标书后，对报价部分采 取了如下计算方法，工程量直接使用清单数量，价格使用某定额站的信息价格和估算价，组价完成后，按规定封装，并在规定时间报送招标单位。承包商对现况交通 进行了调查，编制了交通导行方案。　　问题：　　1、石灰工业废渣稳定砂砾基层质量控制的项目有哪些?　　2、水泥混凝土路面高温施工应采取哪些措施?　　3、承包商完全采用清单工程数量和定额站的信息价格，是否合理?　　4、清单报价是否还应计算措施费?　　5、交通导行方案的设计原则有哪些?　　[案例4]　　背景材料：　　某城市地铁车站工程，采用明开挖法施工，车站长度128m，宽度，深度，车站为三层三跨岛式形式，顶板覆土3m。该车站位置在现况城市主干道的主路之下，地下水位在地表下8m左右，施工中采用了井点降水。　　对于危险性较大的基坑支护与降水工程，项目部编制了专项施工方案，由项目技术负责人和项目经理签认后实施。　　问题：　　1. 基坑支护与降水工程的专项施工方案编制和审核的做法是否妥当?若不妥当，请指出正确做法。　　2.防止基坑坍塌、掩埋的应急措施有哪些?　　3. “竣工验收前，建设单位应请当地城建档案管理机构对施工技术资料进行预验收，预验收合格后方可竣工验收”是否正确?　　4. 如施工中发生了工期延误，欲对后续工作的持续时间压缩，应注意哪些?　　5、项目技术负责人应承担哪些安全生产技术责任?　　[案例5]　　背景资料：　　某新成立的安装公司承接北京某新建住宅小区的供热管道安装工程。为了保证施工质量，公司购置了先进的二手电弧焊设备，施焊工人虽年轻但均持有焊 工本，并聘请经验丰富的焊工技师不定期现场指导。土方开挖至槽底发现某段地基较松软，经现场监理人员查验认为问题不大可不做特别处理，施工继续进行。在后 续的开挖过程中遇到一段历史久远的废弃地道。在停工等待处理意见期间阴雨不断，复工时发现已铺设管道进入泥浆，管端保温层进水，随即进行清理。　　管道安装完毕，用精度为级的大量程压力表进行强度试验与气密性试验，合格后自行进行了48小时试运行，重点检查了管道的接口情况，没有发现渗漏，随即向开发商提供验收报告。　　问题：　　1. 该公司是否具备热力管道施焊条件?　　2. 焊缝内部质量检查的方法有哪些?对检验不合格的焊缝如何对待?　　3. 市政工程施工中在控制扬尘、减少噪音、围档和检查制度方面有哪些环保文明施工的要求?　　4. 热力管道功能性试验的程序与方法是否妥当参考答案：　　一、单选题　　1-5 BABCD 6-10BDACC　　11-15 CACAB 16-20CDCCC　　二、多选题　　 　　. . ADE　　三、案例题　　[案例1]　　1.灌筑混凝土时发生堵管主要由灌筑导管破漏、灌筑导管底距孔底深度太小、完成二次清孔后灌筑混凝土的准备时间太长、隔水栓不规范、混凝土配制质量差、灌筑过程灌筑导管埋深过大等原因引起。　　2.不妥当。　　孔深测量应采用丈量钻杆的方法，取钻头的23长度处作为孔底终孔界面，不宜采用测绳测定孔深。对于端承桩钻孔的终孔标高应以桩端进入持力层深度为准，不宜以固定孔深的方式终孔。另外，钻孔到达桩端持力层后应及时取样鉴定，确定钻孔是否进入桩端持力层。　　3.(1)浇注水下混凝土的导管宜采用起重机吊装，就位后必须临时固定牢固方可摘钩。　　(2)浇注水下混凝土漏斗的设置高度应依据孔径、孔深、导管内径等确定。　　(3)提升导管的设备能力应能克服导管和导管内混凝土的自重以及导管埋入部分内外壁与混凝土之间的黏接阻力，并有一定的安全储备。　　(4)浇注混凝土作业必须由作业组长指挥。浇注前作业组长应检查各项准备工作，确认合格后，方可发布浇注混凝土指令。　　(5)在浇注水下混凝土过程中，必须采取防止导管进水和阻塞、埋管、坍孔的措施。　　(6)灌注过程中，应注意观察管内混凝土下降和孔内水位升降情况，及时测量孔内混凝土高度，正确指挥导管的提升和拆除。　　公司作为总承包单位应统一组织编制建设工程生产安全事故应急预案。A公司和B公司按照应急预案，各自建立应急救援组织，备应急救援人员、器材、设备，并定期进行演练。　　应急预案的内容：应急防范的区域、部位;应急救援准备和快速反映详细计划;应急救援现场处置和善后工作计划安排;应急救援物资保障计划;应急救援请示报告制度。　　[案例2]　　1、劳务外包人员安全教育内容：　　(1)各用工单位使用的劳务外包队，必须接受三级安全教育，经考试合格后方可上岗作业，未经安全教育或考试不合格者严禁上岗作业。　　(2)劳务外包队人员上岗作业前的三级安全教育，应分别由用工单位、项目经理部、班组负责组织实施。总学时不少于2小时。　　(3)劳务外包队人员的三级安全教育内容应严格执行“三级教育”的各项内容。　　2、不全面。　　除加强地层(地面)变形观测外，还应包括：　　(1)施工前，应分析、预测建(构)筑物的容许极限变形值，并与建(构)筑物的所有(管理)者商定容许变形值。　　(2)根据容许变形值确定不同水平的施工管理值与量测监控方案。　　(3)若发现地层变形接近施工管理值的上限值时，应立即采取措施保护建(构)筑物。　　3、不合理。　　《招标投标法》规定：发标和投标的最短间隔时间不得少于20天。本工程2007年3月5日发标，3月20日开标，不够20天，所以不合理。　　4、应该受理。　　由于出现孤石，是因地质不详，是承包方事先无法预测到的，非承包方责任，并确实造成了损失，故监理工程师应该受理。　　在承包方未预见的情况开始出现的第一天为起算日，终止日为索赔结束日。故工期索赔应为8天。　　[案例3]　　1、石灰工业废渣稳定砂砾(碎石)基层质量控制项目主要有：配合比、级配、含水量、拌合均匀性、压实度、7d无侧限抗压强度等。　　2、(1)严控混凝土的配合比，保证其和易性，必要时可适当掺加缓凝剂，特高温时混凝土拌合可掺加降温材料(刨冰，冰块等)。尽量避开气温过高的时候，可选晚间施工。　　(2)加强拌制、运输、浇筑、做面等各工序衔接，尽量使运输和操作时间缩短。　　(3)加设临时罩棚，避免混凝土面遭日晒，减少蒸发量。及时覆盖，加强养护，多洒水，保证正常硬化过程。　　3、一般情况，招标文件提供的工程数量含有预估的成分，所以，为了准确地确定综合单价，应根据招标文件提供的设计图纸及有关说明，重新核对工程 数量，并根据核对后的工程数量确定报价。由于工程量清单给出的工程数量不是严格意义上的实际工程数量，因此只根据清单数量是无法准确组价的。合理的组价必 须计算工程数量，并以此计算综合单价。　　定额站的信息价格是一种综合价，不能准确反映个别工程的实际使用价格，因此必须实际询价，根据当地的市场状况，材料供应情况和材料价格的走势， 确定报价中使用的价格数据。要使报价具有竞争力，价格的确定是至关重要的一个环节。另外，当地的定额，相关费用标准，相关的政策规定等等，都是不可缺少的 参考资料。　　4、根据清单报价的组成要求，清单项目包括分部分项工程费、措施费、其他项目费用、规费、税金等。对于市政工程清单报价，通常招标人只列出措施费项目或不列项目，但是投标人必须根据施工组织设计计算措施费项目，否则将视为在其他项目中考虑了措施费用。　　5、交通导行方案是市政公用工程施工组织设计的重要组成部分。其设计原则是：　　(1)确保车辆行人安全顺利通过施工区域;　　(2)保证交通流量、高峰期的需要;　　(3)获得交通管理和道路管理部门的批准。　　[案例4][案例5]答案略

1、建设项目的环境影响评价文件经批准后，(　 )发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。　　A.建设项目的性质、规模、地点　　B.建设项目采用的生产工艺　　C.建设项目的分包单位　　D.建设项目的委托监理机构　　E.建设项目防治污染的措施　　2、建造师申请人具有以下哪些情况，不予注册(　 )。　　A.不具有完全民事行为能力　　B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的　　C.年龄超过65周岁的　　D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的　　E.聘用单位被吊销营业执照的　　3、施工人员对涉及结构安全的试块、试件取样时(　 )。　　A.应在建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测　　B.应在监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测　　C.应在设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测　　D.应在监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测　　4、无效合同欠缺合同的生效要件，其(　 )。　　A.经当事人确认后无效　　B.经人民法院或仲裁机构确认后无效　　C.经当事人追认后有效　　D.自始无效　　5、甲、乙两公司，甲给乙5000元钱，委托其代买设备一台。在代买过程中5000元钱被小偷偷走。则5000元钱的损失应由(　 )负担。　　A.甲　　B.乙　　C.甲、乙平均分担　　D.乙承担大部分，甲适当分担　　6、合同解除引起的法律效力是(　 )。　　A.合同从未发生效力　　B.合同效力继续存在　　C.尚未履行的应继续履行　　D.当事人之间的合同关系消灭　　7、违约责任承担的方式中，采取补救措施主要适用于债务人履行合同义务不符合约定的情形，尤其是(　 )。　　A.费用出现损失　　B.工期延长　　C.质量不符合约定　　D.履行方式不符合约定　　8、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是(　 )。　　年3月5日　　年3月15日　　年5月15日　　年2月13日　　9、甲、乙两个施工单位组成施工联合体投标某图书馆工程，甲为施工总承包一级资质，乙为施工总承包二级资质，则下列说法错误的是(　 )。　　A.该施工联合体应按施工总承包二级资质确定等级　　B.如果该施工联合体中标，甲、乙应就各自承担的工程与建设单位签订合同　　C.如果该施工联合体中标，甲、乙应就中标项目向建设单位承担连带责任　　D.如果在合同履行过程中，乙破产，则甲应当承担原由乙承担的工程任务　　10、建设施工单位在施工过程中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，法律后果是(　 )。　　A.责令改正，处以罚款　　B.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书　　C.负责返工、修理　　D.由施工单位和发包单位对由此造成的损失承担连带赔偿责任　　E.构成犯罪的，依法追究刑事责任　　参考答案：1、ABE 2、ABCD 3、D 4、D 5、A 6、D 7、C 8、B 9、B 10、ABCE　1、违反建设工程勘察设计管理条例规定，(　 )从事建设工程勘察、设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得2倍以上，5倍以下罚款;给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。　　A.虽经注册，却没在勘察、设计许可的范围内　　B.虽经注册，但没在注册登记许可的范围内　　C.未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义　　D.虽经注册，却没在其资质等级许可的范围内　　2、工程开工前，设计单位要到施工现场给施工等单位进行设计交底，按《建设工程质量管理条例》的要求，此时用于交底的图纸应是(　 )。　　A.经建设单位认可的　　B.经设计院总工审查合格的　　C.经施工图设计审查中心审查合格的　　D.经注册建筑师、结构工程师签字，设计院盖章的　　3、根据《劳动法》，劳动合同应当以(　 )订立。　　A.书面形式　　B.口头形式　　C.口头或书面形式　　D.任何合法形式　　4、侵权责任与违约责任的区别，下列表述正确的是(　 )。　　A.侵权行为违反的是法定义务　　B.侵权行为侵犯的是绝对权　　C.违约行为侵犯的是绝对权　　D.侵权行为的责任仅限于财产责任　　E.违约行为的责任仅限于财产责任　　5、下列关于效力待定合同的表述中错误的是(　 )。　　A.无权代理人以被代理人名义订立的合同　　B.限制民事行为能力人独立订立的合同　　C.无处分权人处分他人财产的合同　　D.法定代表人越权订立的合同　　6、下列关于行使撤销权要求的表述，不准确的是(　 )。　　A.债务人放弃其到期债权，给债权人造成损害的　　B.债务人以明显不合理的低价转让财产，给债权人造成损害的　　C.撤销权的行使范围以债权人的债权为限　　D.债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担　　7、投标人之间串通投标的表现形式有(　 )。　　A.投标人之间相互约定，一致抬高或者压低投标价　　B.投标人之间相互约定，在招标的项目中轮流以高价位中标　　C.投标人以行贿手段谋取中标的　　D.招标人向投标人泄露标底　　E.招标人预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍　　8、甲乙公司就共同投资建设一项环保工程的事宜进行洽谈，期间甲得知乙的一项采取了保密措施的市场开发计划，于是推迟与乙的签约，并开始有针对性地吸引乙的潜在客户，导致乙的市场份额锐减。下列说法中错误的是(　 )。　　A.甲的行为违反了先合同义务　　B.甲应承担缔约过失责任　　C.甲的行为属于正常的商业竞争行为　　D.甲的行为侵犯了乙的商业秘密　　9、同类已到履行期限的对等债务，因当事人相互抵充其债务而同时消灭是(　 )。　　A.抵消　　B.提存　　C.混同　　D.免除　　10、国际货物买卖合同提起诉讼或仲裁的期限为(　 )。　　年　　年　　年　　年　　参考答案:1、C 　2、C 　3、A 　4、ABE　 5、B 　6、B 　7、AB 　8、C 　9、A　 10、C1、根据《合同法》第53条的规定，下列免责条款中无效的是(　 )。　　A.造成对方人身伤害的　　B.故意造成对方财产损失的　　C.造成对方财产损失的　　D.重大过失造成对方财产损失的　　E.不可抗力造成对方财产损失的　　2、某施工单位委托业务员张某到设备展销会上购买建筑设备，由于委托书中未写明具体规格，买到的设备不符合要求，而此时款还未付。正确的处理方法是(　 )。　　A.施工单位的法定代表人承担全部责任　　B.由施工单位、张某承担连带责任　　C.由施工单位承担主要责任　　D.由张某承担主要责任　　3、以下不可出质的是(　 )。　　A.记名股票　　B.无记名股票　　C.黄河集团办公大厦　　D.商标专用权　　4、新近成立某建筑安装公司，其公司章程将对下列主体具有约束力(　 )。　　A.公司本身　　B.股东　　C.公司的债权人　　D.监事　　E.董事　　5、甲公司欠乙公司200万元贷款，因甲公司经营不善，被乙公司兼并，甲公司欠乙公司的债务也因此消灭。这种债的消灭被称为(　 )。　　A.债的解除　　B.债的混同　　C.债的抵消　　D.债的免除　　6、某政府投资的项目向社会公开招标，最终于2007年3月1日确定甲为中标人，并于3月2日向甲发出中标通知书，3月4日甲收到中标通知书，则下列说法正确的是(　 )。　　A.中标通知书就是合同　　B.合同的生效时间是2007年3月4日　　C.中标通知书的法律性质属于　　D.双方应在2007年3月31日前订立书面合同　　E.招标人应在2007年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告　　7、某施工现场运来一批拟用于装修的石料，对于这批石料的检查，下列说法正确的是(　 )。　　A.对石料质量的检查是监理工程师的责任，施工单位不需要检查　　B.对石料质量的检查是施工单位的责任，监理工程师不需要检查　　C.如果石料的厂家出示了产品合格证和质量检验报告，就不需要对其进行检查　　D.对石料的检查取样应该在监理工程师的监督下取样　　8、建设工程施工合同解除后，下列说法不正确的是(　 )。　　A.已经完成的建设工程质量合格的，发包人可不支付相应的工程价款　　B.已经完成的但质量不合格的，修复后的建设工程竣工验收合格，承包人承担修复费用　　C.已经完成的但质量不合格的，修复后的建设工程竣工验收不合格，承包人承担修复费用　　D.已经完成的但质量不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任　　9、下列人员中，(　 )不属于建筑工程的从业人员。　　A.注册建筑师　　B.注册结构工程师　　C.注册资产评估师　　D.注册建造师　　10、在下列(　 )情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形式通知劳动者本人。　　A.小王在试用期内迟到早退，不符合录用条件　　B.小李因盗窃被判刑　　C.小张在外出执行任务时负伤，失去左腿　　D.小吴下班时间酗酒摔伤住院，出院后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作　　参考答案：1、ABD　 2、B　 3、C　 4、ABDE　 5、B　 6、CD　 7、D　 8、A　 9、C　 10、D　1、关于代位权的行使，下列表述中错误的是(　 )。　　A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权　　B.专属于债务人自身的债权除外　　C.代位权的行使范围以债务人的债权为限　　D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担　　2、下列权利不属于担保物权的有(　 )。　　A.抵押权　　B.质权　　C.地役权　　D.留置权　　3、关于证据保全制度，说法正确的是(　 )。　　A.当事人申请保全证据的，应当提供相应的担保　　B.仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院　　C.人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场　　D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法　　4、代理人与第三人相互勾结，在订立合同时给第三人种种优惠，而损害了被代理人利益的，应(　 )。　　A.由代理人承担责任　　B.由第三人承担责任　　C.由代理人和第三人承担连带责任　　D.由代理人和第三人承担按份责任　　5、刘伟诉张三一案经B市H区人民法院一审终结，判决张三赔偿刘伟人民币3900元。张三不服判决，向B市人民法院提出上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张三的上诉。经查，刘伟居住在B市X区，张三在B 市 C区的银行有存款4000元。则本案的执行法院是B市(　 )。　　 区人民法院　　 区人民法院　　 区人民法院　　D.中级人民法院　　6、合同当事人一方提出解除合同，另一方如果有异议的，可以请求(　 )确认解除合同的效力。　　A.人民法院　　B.人民检察机关　　C.仲裁委员会　　D.工商行政管理部门　　E.上级主管部门　　7、某甲将家用电器交乙寄卖商行出售，下列表述正确的是(　 )。　　A.除非某甲授权或事后追认，乙寄卖商行不得自己买人该家用电器　　B.乙寄卖商行以高于某甲指定的价格卖出该家用电器，除非当事人另有约定，高出部分归乙寄卖商行　　C.乙寄卖商行将家用电器卖给某丙，某丙未支付价款，某甲应当直接向某丙要求支付价款　　D.乙寄卖商行已经售出部分家用电器，某甲逾期不支付报酬的，乙寄卖商行可留置其余家用电器　　8、根据《招标投标法》的有关规定，下列关于评标委员会的说法正确的有(　 )。　　A.评标委员会成员的名单应向社会公布，以体现招标活动的公开性　　B.评标委员会可以由7人组成　　C.评标委员会可以由9人组成，其中经济专家2人，技术专家2人　　D.评标委员会可以由5人组成，其中经济专家2人，技术专家2人　　E.评标委员会应根据招标人的意思推荐中标候选人　　9、原告东方开发公司起诉被告正大建筑公司，在法院开庭前，关于证据保全的说法错误的有(　 )。　　A.证据保全只能依当事人申请进行，人民法院不得依职权作出　　B.人民法院可以主动采取证据保全措施　　C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保　　D.人民法院可以采取向证人进行询问调查，记录证人证言的证据保全的方法　　E.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据　　10、某建筑公司先后在两个工程项目投标，分别中标后签订书面合同，但均未履行，致使招标单位甲蒙受损失9万元，招标单位乙蒙受损失24万元。投标前，建筑公司对招标人甲、乙曾提交履约保证金分别为10万元和20万元。则建筑公司还应赔偿(　 )。　　A.甲9万元，乙24万元　　B.甲10万元，乙20万元　　C.甲10万元，乙24万元　　D.甲0万元，乙4万元　　参考答案：1、C　2、C　3、D　4、C　5、A　6、AC　7、D　8、BD　9、ACE　10、D1、执行政府定价的购销合同，其价格的确定规则，下列表述中错误的是(　 )。　　A.逾期提货，遇价格上涨时，按新价格执行　　B.逾期交货，价格下降时，按原价格执行　　C.按期付款，价格下降时，按新价格执行　　D.按期交货，价格上涨时，按新价格执行　　2、在工程建设活动中，涉及到的刑事处罚形式有(　 )。　　A.拘役　　B.管制　　C.有期徒刑　　D.赔偿损失　　E.没收财产　　3、关于侵权责任，下列说法正确的是(　 )。　　A.因为行为人不履行合同义务所产生的责任　　B.某施工企业在施工过程中扰民将会产生侵权责任　　C.某建设单位的办公楼挡住了北面居民住宅区的阳光将会产生侵权责任　　D.某施工企业在施工过程中楼上掉下的砖头砸到了路上的行人将会产生侵权责任　　E.当对象是法人时，侵犯的客体只可能是财产权利　　4、质押包括(　 )。　　A.动产质押　　B.不动产质押　　C.权利质押　　D.固定资产质押　　E.无形资产质押　　5、下列情形中，要约失效的包括(　 )。　　A.拒绝要约的通知到达要约人　　B.要约人依法撤销要约　　C.受要约人对要约内容作实质性变更　　D.受要约人对要约内容作非实质性变更　　E.期限届满受要约人未作　　6、嘉铭有限公司的主要负责人郑海在本单位发生重大生产安全事故时，因为存在违法行为被给予降职、撤职的处分，又因为有逃匿行为被处15日拘留;另一位主要负责人郝亮因为情节严重，构成了犯罪，依照刑法有关规定被追究了刑事责任，请问以下(　 )行为可能是郑海和郝亮的违法犯罪行为。　　A.违反安全生产规章制度或者操作规程的　　B.不立即组织抢救的　　C.不与承包单位签订专门的安全生产管理协议的　　D.对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的　　E.在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的　　7、某采石场向高速公路二标段的承包单位某路桥公司运送砂石。路桥公司未能按照合同约定给付砂石款，采石场对其提起诉讼。路桥公司接到开庭传票后没有派人参加诉讼，人民法院缺席进行了判决，这体现了诉讼解决纠纷的(　 )。　　A.公权性　　B.强制性　　C.程序性　　D.独立性　　8、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担(　 )责任。　　A.刑事　　B.赔偿　　C.违约　　D.连带赔偿　　9、甲与乙签订了一份承揽合同，合同约定，如果甲父死亡，则甲将房屋交给乙装修。这一合同的性质应认定为(　 )。　　A.既未成立，也未生效　　B.已成立，但未生效　　C.是附条件的合同　　D.是附期限的合同　　E.是可撤销的合同　　10、中国大陆某公司与香港某公司因某一建筑工程承包合同发生争议，双方约定提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。对此案仲裁庭的审理方式为(　 )。　　A.不能开庭进行审理　　B.公开开庭审理　　C.公开开庭审理，但双方当事人要求不公开审理的，由仲裁庭作出决定　　D.不公开开庭审理，但双方当事人要求公开审理的，由仲裁庭作出决定　　参考答案：1、B　　2、ABCE　　3、BCD　　4、AC　　5、ABCE　　6、BDE　　7、B　　8、D　　9、B D　　10、D