四川建造师试题

1.施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是（ ）。

a.施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算

b.施工成本分析是指科学的预测成本水平及其发展趋势

c.施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节

d.施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程

2.施工成本管理的目的是利用组织、经济、技术和合同等措施（ ）。

a.全面分析实际成本的变动状态

b.将实际成本控制在计划范围内

c.严格控制计划成本的变动范围

d.把计划成本控制在目标范围内

3.施工成本预测的实质是在施工项目的施工之前（ ）。

a.对成本因素进行分析

b.分析可能的影响程度

c.估算计划与实际成本之间的可能差异

d.对成本进行估算

4.对施工项目而言，编制施工成本计划的主要作用是（ ）。

a.确定成本定额水平

b.对实际成本估算

c.设立目标成本

d.明确资金使用安排

5.施工成本控制的工作内容之一是计算和分析（ ）之间的差异。

a.预测成本与实际成本

b.预算成本与计划成本

c.计划成本与实际成本

d.预算成本与实际成本

6.施工项目成本控制工作从施工项目（ ）开始直到竣工验收，贯穿于全过程。

a.设计阶段

b.投标阶段

c.施工准备阶段

d.正式开工

7.在对施工项目进行施工成本核算时，需要按照规定的开支范围，对施工项目的支出费用进行（ ）。

a.控制 　b.分析　c.考核　d.归集

8.施工成本受多种因素影响而发生变动，作为项目经理应将成本分析的重点放在（ ）的因素上。

a.外部市场经济

b.业主项目管理

c.项目自身特殊

d.内部经营管理

9.某施工项目完成后，拟考核各责任者的业绩，则需要对施工项目（ ）进行评定。

a.成本计划的落实情况

b.成本计划的完成情况

c.实际成本的发生情况

d.实际成本的控制情况

10.建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（ ）。

a.编制施工成本控制工作流程图

b.制定施工方案并对其进行分析论证

c.进行工程风险分析并制定防范性对策

d.防止和处理施工索赔

11.某施工项目进行成本管理，采取了多项措施，其中实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的（ ）。

a.组织措施

b.技术措施

c.经济措施

d.合同措施

12.施工成本需要从多个方面采取措施进行管理，而其中的（ ）是其他各类措施的前提和保障。

a.组织措施

b.技术措施

c.经济措施

d.合同措施

13.某机场航站楼项目施工，在实施成本管理的下列措施中，（ ）属于施工成本管理的技术措施。

a.钢结构工程管理班子的任务分工

b.钢结构吊装成本目标分析

c.修订钢结构吊装施工合同条款

d.提出多个钢结构吊装方案

14.在实施施工成本管理的多项措施中，分解施工成本管理目标、进行风险分析和偏差原因分析是施工成本管理的（ ）。

a.组织措施

b.技术措施

c.经济措施

d.合同措施

15，某施工项目在实施成本管理过程中，通过偏差原因分析，发现有潜在的问题，则应以（ ）为出发点，及时采取措施。

a.被动控制

b.主动控制

c.动态控制

d.定期控制

16.施工成本管理合同措施的主要内容之一是处理合同执行过程中的（ ），以控制施工成本。

a.违约问题

b.控制问题

c.索赔问题

d.纠纷问题

二、多选题

1.某施工项目，拟对施工成本进行预测，预测得到的成本估算可以用作该施工项目（ ）的依据。

a.成本决策　b.成本计划　c.控制成本　d.核算成本　e.成本考核

2.施工成本计划是确定和编制施工项目在计划期内的（ ）等的书面方案。

a.生产费用　b.预算成本　c.固定成本　d.成本水平　e.可变成本

3.施工成本控制可分为（ ）等控制内容和工作。

a.程序控制　b.事先控制　c.过程控制　d.事后控制　e.全员控制

4.施工成本分析的基本方法包括（ ）等。

a.比较法　b.因素分析法　c.判断法　d.偏差分析法　e.比率法

答案

一、单项选择题

； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； .；

[解析]

2.答案b：（1z20201l施工成本管理的任务）施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，利用组织措施、，经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。也就是说，施工成本管理的目的是要将实际成本控制在计划范围内。分析实际成本的变动状态是施工成本管理的工作之一；施工成本管理是要编制成本计划，作为目标值，用以控制实际成本，而非控制计划成本。

5.答案c：（12202011施工成本管理的任务）施工成本控制，是施工项目的施工过程中，将计划成本与实际成本进行比较，若有偏差，则需采取纠偏措施，将实际成本控制在计划范围内。成本计划是目标成本的一种形式。预算成本来自投标报价成本，不是计划成本。

8.答案d：（1220201l施工成本管理的任务）施工成本分析是要系统研究成本变动的原因和因素，经营管理属于企业内部因素，项目经理应将分析的重点放在影响施工项目成本升降的内部因素上。

15.答案b：（12202011施工成本管理的任务）施工项目施工过程中将计划成本与实际成本的比较、纠偏，再比较、纠偏，属于被动控制；而在实际成本发生偏离之前，通过偏差原因分析，发现有潜在的问题，及时采取预防措施，避免或减少偏差的发生，属于主动控制。

16.答案c：（12202012施工成本管理的措施）对于合同措施，包括参加合同谈判、修订合同条款、处理合同执行过程中的索赔问题、防止和处理好与业主和分包商之间的索赔。索赔处理直接与成本有关，而违约问题、纠纷问题的处理可能对成本有影响，但更多的是法律与合约层面的。

二、多项选择题

、b 、d； 、c、d； 、b、e

[解析]

2.答案a、d：（1220201l施工成本管理的任务）施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。预算成本、固定成本、可变成本与成本计划无直接关系。

3.答案、d：（12202011施工成本管理的任务）施工成本控制可分为事先控制、事中控制和事后控制，而事中控制即是过程控制。

1[单选题] 劳动合同中劳动报酬约定不明确，且没有集体合同时，应(　　)　　A.由用人单位决定　　B.由劳动者决定　　C.实行同工同酬　　D.实行平均薪酬标准　　参考答案：C　　参考解析：劳动合同对劳动报酬和劳动条件等标准约定不明确，引发争议的，用人单位与劳动者可以重新协商;协商不成的，适用集体合同规定;没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬;没有集体合同或者集体合同未规定劳动条件等标准的，适用国家有关规定。　　2[单选题] 甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，下列关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法中，正确的是(　　)　　A.有效　　B.无效　　C.效力待定　　D.可变更或撤销　　参考答案：B　　参考解析：《合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。本案例属于恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的情形。　　3[单选题] 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，在必须招标范围内的各类工程建设项目中，下列不属于其必须进行招标的情形的是(　　)　　A.施工单项合同估算价为500万元人民币　　B.重要设备采购单项合同估算价为92万元人民币　　C.监理服务采购单项合同估算价为80万元人民币　　D.项目总投资额为3200万元人民币　　参考答案：B　　参考解析：《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七务规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。　　记忆难度：容易(0)一般(0)难(1) 笔 记：　　4[单选题] 当事人订立合同有书面形式、口头形式和其他形式。其中，电话交谈属于(　　)　　A.书面形式　　B.日头形式　　C.推定形式　　D.默示形式　　参考答案：B　　参考解析：《合同法》第十条规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。口头形式是指合同当事人只用语言为意思表示订立合同而不用文字表达协议内容的形式。　　5[单选题] 根据合同约定，2015年1月1日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2015年7月1日至8月1日，当地发生了特大洪灾，导致承包商不能行使请求权。2015年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是(　　)　　年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止　　年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断　　年12月1日诉讼时效中止　　年12月1日诉讼时效中断　　参考答案：D　　参考解析：《民法通则》第一百三十五条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外。第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼对效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期问继续计算。第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。　　6[单选题] 根据《合同法》，债权人转让权利的，应当(　　)　　A.经债务人同意　　B.通知债务人　　C.与债务人协商　　D.与债务人、第三人协商一致　　参考答案：B　　参考解析：《合同法》第一百一十七条规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。　　7[单选题] 在某场馆工程质量保修书中，下列保修期限条款符合《建设工程质量管理条例》规定的是(　　)　　A.主体结构工程为永久　　B.供热与供冷系统为2年　　C.屋面防水工程为5年　　D.设备安装和装修工程为1年　　参考答案：C　　参考解析：《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。　　8[单选题] 建筑业企业资质证书的有效期为(　　)年，期满前可以申请延续。　　　　　　　　　　参考答案：D　　参考解析：《建筑业企业资质管理规定》第十七条规定，资质证书有效期为5年。第十八务规定，建筑业企业资质证书有效期届满。企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。　　9[单选题] 建设工程代理存在着两个法律关系，其中被代理人与第三人之间是(　　)　　A.委托关系　　B.信托关系　　C.信任关系　　D.合同关系　　参考答案：D　　参考解析：建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与第三人的合同关系。　　10[单选题] 位于甲省的某工程项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需途经丙省辖区，根据《固体废物污染环境防治法》，下列做法中正确的是(　　)　　A.应当向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意，并由甲省环保部门通知丙省环保部门　　B.应当向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意，并由甲省环保部门通知乙省环保部门　　C.应当向丙省环保部门申请，并经甲省、乙省环保部门同意　　D.应当向甲省环保部门申请，并经乙省、丙省环保部门同意　　参考答案：A　　参考解析：《固体废物污染环境防治法》第二十三条规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。第五十九条规定，转移危险废物途经移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。 　　11[单选题] 下列情形中，应当更换施工项目负责人的是(　　) 　　A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同　　B.承包方同意更换项目负责人　　C.发包方与承包方产生了合同纠纷　　D.因不可抗力需要暂停施工　　参考答案：A　　参考解析：注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。　　12[单选题] 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。下列监督检查的方式不包括(　　)　　A.重点检查　　B.抽查　　C.专项检查　　D.全面检查　　参考答案：D　　参考解析：《实施工程建设强制性标准监督规定》第九条规定.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。　　13[单选题] 招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用可用于(　　)　　A.补偿印刷、邮寄的成本支出　　B.补偿人工成本支出　　C.项目宣传成本支出　　D.必要的管理费　　参考答案：A　　参考解析：《招标投标法实施条例》第十六条规定，招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。　　14[单选题] 下列选项中，属于投标人与招标人串通投标行为的是(　　)　　A.招标人就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息　　B.投标人与招标人中间存在利害关系，可能影响投标公正性　　C.招标人组织潜在投标人踏勘项目现场　　D.开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人　　参考答案：D　　参考解析：《招标投标法实施条例》第四十一条规定，有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;　　(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。　　15[单选题] 某建筑公司采用不同方式分别与甲、乙、丙、丁四家材料供应商订立了仲裁协议。下列无效的仲裁协议是(　　)　　A.与甲通过信件达成的请求仲裁的协议　　B.与乙采用合同中约定的仲裁条款达成的请求仲裁的协议　　C.与丙通过电子邮件达成的请求仲裁的协议　　D.与丁口头约定仲裁　　参考答案：D　　参考解析：《仲裁法》第十六条规定，仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。据此，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。书面形式包括合同书、信件和数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。　　16[单选题] 根据《劳动合同法》，下列属于可以约定试用期的劳动合同的是(　　)　　A.期限不满3个月的劳动合同　　B.无固定期限劳动合同　　C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同　　D.非全日制用工劳动合同　　参考答案：B　　参考解析：《劳动合同法》第十九条规定，以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。第七十条规定，非全日制用工双方当事人不得约定试用期。　　17[单选题] 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包工程中，分包工程使用承租的机械设备时，对其进行验收的单位是(　　)　　A.相应资质的检验检测机构　　B.分包单位、出租单位、制造单位、安装单位　　C.施工总承包单位、分包单位、出租单位、制造单位　　D.施工总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位　　参考答案：D　　参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第三十五条规定，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收;使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。　　18[单选题] 建设工程设备采购合同生效后，订货方可以因为(　　)而对履行合同义务提出异议。　　A.采购数量变动　　B.公司名称变更　　C.公司负责人变动　　D.公司法定代表人变动　　参考答案：A　　参考解析：《合同法》第七十六条规定，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。当事人协商一致，可以变更合同。　　19[单选题] 根据《建设工程施工合同(示范文本)3(GF--2013--0201)，除专用合同条款另有约定外，应投保建筑工程一切险或安装工程一切险的是(　　)　　A.发包人　　B.总承包人　　C.分包人　　D.监理人　　参考答案：A　　参考解析：《建设工程施工合同(示范文.本)》(GF一2013～0201)第条规定，除专用合同条款另有约定外.发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险;发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。　　20[单选题] 在建的建筑工程因故中止施工满(　　)的，在工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。　　个月　　个月　　年　　年　　参考答案：C　　参考解析：《建筑法》第十条规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。二级建造师频道为大家推出【2017年二级建造师考试课程！】考生可点击以下入口进入免费试听页面！足不出户就可以边听课边学习，为大家的梦想助力!

1、 单项选择题（共20题，每题1分。每题的备2、 选项中，只有一个最符合题意） 　　1.三角形屋架在垂直荷载作用时下弦杆件主要产生以下何种变形？（）　　A.压缩 B.弯曲　　C.拉伸 D.剪切　　2.如图所示梁的弯矩图和剪力图，下列说法哪一个正确？（）　　A. 弯矩图正确，B. 剪力图不C. 正确弯矩图　　D. 弯矩图不E. 正确，F. 剪力图正确　　G. 弯矩图和剪力图都正确剪力图　　H. 弯矩图和前力图都不I. 正确　　3.适筋梁的受力全过程明显地可分为三个工作阶段，其中，第（）工作阶段是正截面承载力计算的依据。　　A.第Ⅰ工作阶段B.第Ⅱ工作阶段　　C.第Ⅲ工作阶段D. 以上都不是　　4.相对而言，砌体结构的（）强度。　　A.抗拉 B.抗压　　C.抗扭 D.抗弯　　5.（）适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。　　A.强夯法 B.重锤夯实法　　C.挤密桩法 D.碎石桩法　　6.在梁、板、柱等结构的接缝和施工处产生烂根的原因之一是（）　　A.混凝土强度偏低 B.养护时间不足　　C.配筋不足 D……接缝处模板拼缝不严，漏浆　　7.钢结构安装时，螺栓的紧固次序应〈〉进行。　　A.从两边开始，对称向中间 B.从中间开始，对称向两边　　C.从一端开始，向写一端 D.从中间开始，向四周　　8.当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材宜（）铺贴。　　A.垂直于屋脊t‘B.平行于屋脊，-r、：4　　C.与屋脊呈45度角D.下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊　　l9.生石灰的主要化学成分是（）。　　 　　 （OH）2　　10.影响混凝土抗渗性的关键因素是（）。　　A.混凝土的密实度B.水泥品种　　C.骨料级配D.养护条件　　11.施工测量必须先在施工现场建立统一的（），然后才能进行建筑物的施工放样。　　A.施工控制网B.高程控制网　　C.平面控制网D.建筑红线　　12.建筑结构的抗震设防烈度通常是采用该地区的（）。　　A.多遇地震B.地震震级　　C.基本烈度D.罕遇烈度　　13.工程投资额在30万元人民币以下或者建筑面积在30Ozd以下的建筑工程，〈〉施工许可证。　　A.可以缓期办理 B.也应当申请办理　　C.可以申请免办 D.可以不申请办理　　14.保修工程发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向（）报告，采取安全防范措施。　　A.房屋施工单位 B.工程质量检测单位　　C.房屋原设计单位 D.当地建设行政主管部门　　15.在保修期限内，因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产　　损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。因保修不及时造　　成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。　　A.保修施工方 B.质量原因鉴定方　　C.建设管理方 D.造成拖延的责任方　　16.（）的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。　　A.设计质量B.使用功能　　C.观感质量D.工程质量　　17.防水等级为（）的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。　　级 级　　级 级　　18.跨度大于（）的梁，底模拆除时的混凝土强度要达到设计的混凝土立方体抗压　　强度标准值100%.　　 　　　　二、多项选择题（每题2分。每题的备选中，有2个或2个以上符合题意，至少有1　　个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分）　　1.下列哪些说法是正确的？（〉　　A.物体受到两大小相等、方向相反的力时就处于平衡状态　　B.力的合成只能有一种结果　　C.力矩的单位是　　D.作用在物体上的平面汇交力系，如果合力为零，则物体处于平衡状态　　E.作用力与反作用力总是大小相等，方向相反，沿同一直线作用在同一物体上。　　2.影响梁的斜截面受力性能的主要因素有〈〉。　　A.剪跨比和高跨比B.混凝土的强度等级　　C.腹筋的数量D.纵向钢筋　　E.配筋率旦　　3.受压墙体计算时，应验算（）。　　A.高厚比B.砌体与构造柱的连接强度　　C.极限承载力D.局部受压承载力　　E.圈梁受拉强度　　4.打桩时应注意观察（）。　　A.打桩入土的速度B.打桩架的垂直度　　C.桩身压缩情况D.桩锤回弹情况　　E.贯入度变化情况　　5.对土方填筑与压实施工的要求有〈〉。　　A.填方必须采用同类土填筑　　B.应在基础两侧或四周同时进行回填压实　　C.从最低处开始，由下向上按整个宽度分层填压　　D.填方由下向上一层完成　　E.当天填土，必须在当天压实　　6.泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程中，在“清孔”之前完成的工作有（）。　　A.测定桩位 B.埋设护筒　　C.制备泥浆 D.下钢筋笼　　E.成孔　　7.以下与后张法施工有关的工序包括（）。　　A.预留孔道&nsp; B.台座准备　　C.放松预应力筋D.锚固　　E.孔道灌浆　　8.混凝土拌合物的和易性包括以下（）含义。　　A.流动性B.密实性　　C.经济性D.粘聚性　　E.保水性　　9.经纬仪的主要功能是（）。　　A.测量水平角 B.测量坐标增量　　C.直接测量两点间的高差 D.测量竖直角　　E.直接测量两点间的水平距离　　10.属于工程保修范围的质量缺陷的包括下述（）项。　　A.工程材料选用不当引发的质量缺陷B.屋面防水重做后一年又有漏水　　C.因使用不当或者第三方造成的质量缺陷　　D.不可抗力造成的质量缺陷　　E.设计图纸要求不明确引发的质量缺陷　　11.土方开挖前应检查（），合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。　　A.定位放线 B.排气　　C.排水 D.通风　　E.降低地下水位系统　　三、案例题（每题20分，请根据背景材料，按要求作答）　　「案例1」　　某承包商承包某工程项目施工，与业主签订的承包合同的部分内容有z　　（1）工程合同总价1000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程的人工费（A）　　占工程价款的32%，材料费占工程价款的52%（材料费又分B、C、D、E四类，各占比重　　24%、11%、9%、8%），不调值费用占工程价款的15%.　　（2）开工前业主向承包商支付合同价15%的预付备料款，主要材料及构配件金额占合　　同总额的.工程进行到合同价的60%时，开始抵扣预付款。竣工前全部结清。　　（3）工程进度款逐月结算，每月月中预支半月工程款。问题：　　（1）竣工结算的原则有哪些？　　（2）竣工结算按什么程序进行？（3）工程结算的方法有哪些？　　（4）若8月份完成工程量160万元，列出动态结算公式并调价。价格指数见下表　　代号 A0 B0C0D0E0　　指数 100 105 108 122 113　　代号 A BCDE　　指数 103112 116128 119「案例2」 　　某市建筑公司承建一座五宾馆的施工任务，该工程的结构形式为现浇框架结构体　　系，地上12层，地下2层，结构标准层的施工过程划分为柱、梁、板三个施工过程，每　　个施工过程所需的持续时间分别为柱16天，梁18天，板20天，施工组织方式采用流水　　施工方式，划分为四个施工段组织施工。　　在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请　　了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度能够达到设计要求。　　问题：　　（l）如果各段的持续时间相同，计算各施工过程在各段的流水节拍。　　（2）绘制该标准层流水施工的双代号网络计划，计算时间参数，确定标准层施工的工　　期，判断关键线路，并用双线在图上标出。　　（3）如果在第三段柱施工过程中，由于业主原因使该工作拖后2天进行，问施工单位　　是否可提出工期索赔？原因是什么？　　（4）如果在第三段的板的施工过程中，由于业主原因使该工作拖后2天进行，施工单　　位可否提出工期索赔要求？原因是什么？　　（5）对该混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理？原因是什么？　　（6）施工单位常用的现场质量检查的方法是什么？　　（7）影响施工项目质量的主要因素有哪些？　　「案例3」　　某建筑公司通过招标投标方式与某商务大厦工程项目业主签订了工程施工合同。该工　　程地下2层，地上16层，于2002年5月26日开工建设，合同工期230夭。合同中约定，　　由于承包商原因造成工期延误，每延误一天罚款5000元。由于业主和其他原因造成工程　　延期，每延误一天补偿承包商5000元。工期每提前一天，奖励承包商6000元。承包商按　　时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。其中，工程施工的网络进　　度计划如下图所示。　　D F　　15 ④ 10　　①A② B ③ C⑤ G⑦H⑧　　30 952575 5　　⑥ E　　65　　该工程施工过程中发生了以下几项事件：　　事件一：基础工程A施工过程中，由于降雨，发生了边坡塌方事故，造成2人死亡，　　四人受伤。为治理塌方事故，使A工作持续时间拖后了3天，增加费用万元。　　事件二：主体结构B施工过程中，8层混凝土结构部分试块强度达不到设计要求。为　　此请法定检测机构对实体结构进行了检测鉴定，结论为该检测结构能够达到设计要求。　　事件三：门窗安装C施工时，承包商发现业主负责购买的个别型号塑钢门窗质量不　　合格，向监理工程师提出，建议业主重新购买合格塑钢门窗。监理工程师答复说，经与业　　主商议改由承包商负责采购更换合格门窗。由此造成门窗安装延长4天，材料费增加损失万元。事件四：室内装修G施工时，承包商为保证合同工期，采取了加快施工的技术措施， 　　使内墙抹灰施工缩短2天，室内地面施工缩短2天，该项技术措施费为万元。　　其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。　　承包商针对事件一、事件三、事件四发生后均及时提出了索赔要求。问题：　　（1）事件一中发生的塌方事故可定为哪种等级的安全事故？依据是什么？　　（2）基础施工阶段，施工安全控制要点是哪些？　　（3）如果事件二混凝土强度经测试论证后达不到设计要求，需要进行处理，可采用哪　　些处理方法？处理后应满足哪些要求？　　（4）承包商是否可以就事件一、事件三、事件四向监理工程师提出索赔要求？为什么？　　（5）该工程的实际工期为多少天？可得到的工期补偿为多少天？　　（6）计算承包商应得到的费用补偿为多少？　　答案与解析　　-、单项选择题　　； ； ；；； ；， 　　二、多项选择题　　、C、D； 、B、C； 、C、D、B、D、E； 、C、E、B、C、E、D、E 、D、E　　、D ；、B、E 、C、E　　三、案例题　　「案例1」答：　　（1）竣工结算的原则：　　l）任何工程的竣工结算，必须在工程全部完工、经提交验收并提出竣工验收报告以　　后方能进行。　　2）工程竣工结算的各方，应共同遵守国家有关法律、法规、政策方针和各项规定，　　严格高估冒算，严禁套用国家和集体资金，严禁在结算时挪用资金和谋取私利。　　3〉坚持实事求是，针对具体情况处理遇到的复杂问题。　　4）强调合同的严肃性，依据合同约定进行结算。　　5）办理竣工结算，必须依据充分，基础资料齐全。　　（2）竣工结算程序：　　l）对确定作为结算对象的工程项目全面清点，备齐结算依据和资料。　　2）以单位工程为基础对施工图预算、报价内容进行检查核对。　　3）对发包人要求扩大的施工范围和由于设计修改、工程变更、现场签证引起的增减　　预算进行检查、核对，如无误，则分别归人相应的单位工程结算书中。　　4）将各单项工程结算书汇总成单项工程的竣工结算书　　5）将各单项工程结算书汇总成整个建设项目的竣工结算书。　　6）编写竣工结算说明，内容主要为结算书的工程范围、结算内容、存在的问题、其　　他必须说明的问题。　　7）复写、打印竣工结算书，经相关部门批准后，送发包人审查签认。。　　（3）承包工程价款结算可以根据不同情况采取如下方式：　　1）按月结算：即先预付部分工程款，在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进　　行竣工结算。　　2〉竣工后一次结算：建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内或者　　工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。　　3）分段结算：即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，　　划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。　　4）结算双方约定的其他结算方式。　　竣工后一次结算和分段结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工作量一致，年终不另清算。　　（4）具体的动态结算调值公式：　　设：P-调值后合同价款或工程实际结算款；　　合同价款中工程预算进度款（本例P.为160万元）　　A.、B.、C.、D.、基期价格指数或价格；　　A、B、C、D、E-工程结算日期的价格指数或价格。　　则： P =P.×（）　　=160×（×103100+×112105+×116108+×128122+×119113）　　=160×（）　　=（万元）　　「案例2」答：　　（1） 各施工过程在各段的流水节拍：　　柱：流水节拍=持续时间施工段数=164=4d　　梁：流水节拍=持续时间施工段数=184=　　板：流水节拍=持续时间施工段数=204=5d　　（2）双代号网络图及时间参数计算如下：　　标准层的工期为天　　关键线路为：①→②→③→⑦→⑾→⒀→⒁　　（2）基础施工阶段，施工安全控制要点有　　1）挖土机械作业安全；　　2）边坡防护安全；　　3）降水设备与临时用电安全；　　4）防水施工时的防火、防毒；　　5）人工挖扩孔桩安全。　　（3）如果混凝土强度经测试论证后达不到设计要求，甫采取的处理方案有：封闭防　　护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。　　处理后应达到的基本要求是：　　1）处理应达到安全可靠，不留隐患，满足生产、使用要求，施工方便，经济合理的目的。　　2）重视消除事故原因。　　3）注意综合治理。　　4）正确确定处理范围。　　5）正确选择处理时间和方法。　　6）加强事故处理的检查验收工作。　　7）认真复查事故的实际情况。　　8）确保事故处理期的安全。　　（4）事件一承包商不能提出工期索赔和费用索赔要求。因为6月份施工可能会遇到　　降雨天气是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在制定基础工程施工方案和　　安排施工进度时充分考虑，由此造成的损失不予补偿。　　事件三可以提出工期索赔和费用索赔要求。因为业主负责采购的建筑材料出现了问　　题属于业主应承但的责任，代为更换合格塑钢门窗的费用应予补偿，并且门窗安装C位　　于关键线路上，因此可以提出工期索赔。　　事件四不能提出工期索赔和费用索赔要求。因为通过采取施工技术措施使工期提　　前，可按合同规定的工期奖惩办法处理，因赶工而增加的措施费应由施工单位自己承担。　　（5）该工程施工的网络进度计划的关键线路为①→②→③→⑤→⑦→③，计划工期为　　肌天，与合同工期相同。将所有各项工作的持续时间均以实际持续时间代替，关键线路　　不变，实际工期为33+95十29+75+5=233天（或230+3+4-4=233天）　　将所有由业主负责的各项工作的持续时间均以实际持续时间代替，关键线路不变，工　　期为234天，可得到工期补偿天数为4天。　　（6）在该工程结算时，承包商可得到的合理的费用补偿为：　　事件一罚款3×5000=15000元　　事件三工期补偿费用4×5000=20000元　　增加的工程费用25000元　　工期提前奖（234-233）×6000=6000元　　所以在该工程结算时，承包商可得到的合理的费用补偿总额为：　　20000+25000-15000+6000=36000元