安徽二级建造师法规真题

2019年二级建造师法规科目真题如下：一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)。1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是( )。A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】D2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自( )时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】A【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。3.关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】C4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是( )。A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位【答案】A5.关于商标专用权的说法，正确的是( )。A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为 10 年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】C【解析】A 错误，商标专用权是一种无形的财产权。B 错误，转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。D 错误，商标专用权的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于( )担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】B7.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为 2018 年 5 月 10 日并于 5 月 15 日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年 7 月 20 日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8 月 10 日。该建筑工程一切险责任的起始日期为( )。 年 5 月 10 日 年 5 月 15 日 年 7 月 20 日 年 8 月 10 日【答案】C【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，以先发生者为准。但不得超过保险单中列明的保险生效日。8.关于效力待定合同的说法，正确的是( )。A.善意相对人对合同有追认权B.权利人有撤销的权利C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请【答案】C9.下列可视为投标人相互串通投标的是( )。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.投标人以弄虚作假方式取中标【答案】A10.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是( )。A.建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续B.安全生产许可证有效期可以自动延期C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期D.建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续【答案】A【解析】企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3 年。11.负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前( )通知生产经营单位。 小时 小时 小时 小时【答案】C【解析】参见教材 P259。12.某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是( )。A.张某在该企业连续工作满 8 年B.李某与该企业已经连续订立 2 次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作C.王某到该企业工作 2 年，并被董事会任命为总经理D.赵某在该企业累计工作了 12 年，但中间曾离开过企业【答案】B【解析】P12813.某建设工程承包人在工程完工后于 2 月 1 日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收;3 月 1 日工程由发包人接收;4 月 1 日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算;6 月 1 日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为( )。 月 1 日 月 1 日 月 1 日 月 1 日【答案】A【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。14.施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是( )。A.解除合同并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确认合同无效并支付违约金【答案】A15.关于建设工程见证取样的说法，正确的是( )。A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、C.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检D.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供【答案】A16.某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向( )提出。A.市质量监督站B.区质量监督站C.市建设行政主管部门D.区建设行政主管部门【答案】C17.关于工程质量检测的说法，正确的是( )。A.检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构B.检测机构不得与建设单位有隶属关系C.检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构D.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字【答案】D【解析】A 错误，检测机构是具有独立法人资格的营利中介机构。B 错误，检测机构不能与施工单位有隶属关系，可以与建设单位有隶属关系。C 错误，检测人员只能受聘于一家检测机构。18.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件，应当符合的条件是( )。A.经现场物件所有权人同意B.记忆现场物件的位置信息C.防止事故扩大的需要D.不造成任何其他损失【答案】C【解析】P244 确因特殊情况需要移动事故现场物件的，须同时满足以下条件: (1) 抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要;(1)经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门同意;(3)做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录;(4)尽量使现场少受破坏。19.关于有效投标价格的说法，正确的是( )。A.投标报价低于成本B.投标报价高于最高投标限价C.投标人提供备选价格D.投标报价高于其他投标人报价【答案】D20.某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于( )。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷【答案】B更多真题详情可以在我们官网查看

首先看下考试科目、后面是1、2建历年真题（答案+解析）！

建造师考试分为一级建造师和二级建造师考试，一级建造师考试包括《建设工程经济》《建设工程项目管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》四门科目。二级建造师考试包括《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》三门科目。

一级建造师考试题型及分值：（点击查看 一建、二建历年真题、答案、解析！）

《工程经济》：单项选择题60题，每题1分，共计60分;多项选择题20题，每题2分，共计40分。合计100分。

《项目管理》：单项选择题70题，每题1分，共计70分;多项选择题30题，每题2分，共计60分。合计130分。

《法规及相关知识》：单项选择题70题，每题1分，共计70分，多项选择题30题，每题2分，共计60分。合计130分。

《专业工程管理与实务》：20道单选题，10道多选题，5道综合分析题(案例)。其中单选题每题1分，共计20分;多选题每道2分，共计20分;案例题前三个每道20分，后两个每道30分，共计120分。合计160分。

二级建造师考试题型及分值：

《建设工程法规及相关知识》：单选题60，每题一分;多选题20，每题两分;共计100分。

《建设工程施工管理》：单选题70，每题一分;多选题25，每题两分;共计120分。

《专业工程管理与实务》：单选题20，每题1分;多选题10，每题2分;案例题4，共80分;共计120分。

上大家论坛吧，那里面有你想要的一切关于二建的资料。

可以在手机应用市场找”二级建造师助手app“或者希赛网app，这里面会有二建各科答案公开课解析。

一、单选题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.在抗震设防烈度8度以上地区，砖砌体的转角处和交接处不能同时砌筑而又必须留置的临时间断应砌成()。

A.直橙

B.凸搓

C.马牙楼

D斜楼

【参考答案】D

2.基坑内采用深井降水时，水位监测点宜布置在()。

A.基坑周边拐角处

B.基坑中央

C.基坑周边

D.基坑坡顶上

【参考答案】B

3.关于模板拆除的说法，错误的是()。

A.先支的后拆，后支的先拆

B.先拆非承重模板，后拆承重模板

C.从下而上进行拆除

D.当混凝士强度达到规定要求时，方可拆除底模及支架

【参考答案】C

4.下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是()。

A.火山灰质材料

B.粉煤灰

C.钢渣粉

D.石灰石

【参考答案】D

5.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于()h。

【参考答案】A

6.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF-2003-2014，应由劳务分包人承担的工作费用是()。

A.提供生产、生活临时设施

B.提供现场工程地质资料

C.完成水、电、热等施工管线及道路

D.自身原因造成的质量返工

【参考答案】D

7.混凝土工程在冬季施工时正确的做法是()。

A.采用蒸汽养护时，宜选用矿渣硅酸盐水泥

B.确定配合比时，宜选择较大的水胶比和坍落度

C.水泥、外加剂、矿物掺和料可以直接加热

D.当需要提高混凝土强度等级时，应按提高前的强度等级确定受冻临界强度

【参考答案】A

8.施工现场发生法定传染病时，向工程所在地建设行政主管部门报告的时间要求是()。

小时内

小时内

小时内

小时内

【参考答案】B

9.关于一般工程施工顺序的说法，错误的是()。

A.先地下后地上

B.先结构后装饰

C.先围护后主体

D.先土建后设备

【参考答案】C

10.工人在10m高的脚手架上作业，根据国家标准，该作业属于()高处作业。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【参考答案】B

11.防水等级为I级的屋面防水工程需要设置()防水设防。

A.一道

B.两道

C.三道

D.四道

【答案】B

12.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于()。

【答案】A

13.关于一般工程施工顺序的说法，错误的是()。

A.先地下后地上

B.先结构后装饰

C.先围护后主体

D.先土建后设备

【答案】C

14.施工现场一级防火作业要由()组织编制防火安全技术方案。

A项目负责人

B项目责任工程师

C专职安全员

D班组长

【答案】A

15.预制叠合板吊装工艺流程的主要工作有①测量放线，②摘钩，③支撑架体调节，4支撑架体搭设，⑤叠合板起吊与落位，⑥叠合板位置、标高确认，正确的吊装顺序是()。

【答案】C

16.工人在10m高的脚手架上作业，根据国家标准，该作业属于()高处作业。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】B

17.钢结构常用的焊接方法中，属于半自动焊接方法的是()。

A埋弧焊

B重力焊

C非熔化嘴电渣焊

D熔化嘴电渣焊

【答案】B

18.关于模板拆除的说法，错误的是()。

A.先支的后拆，后支的先拆

B.先拆非承重模板，后拆承重模板

C.从下而上进行拆除

D.当混凝土强度达到规定要求时，方可拆除底模及支架

【答案】c

19.钢筋安装时，对受力钢筋品种、级别、规格的检查应满足的数量要求()。

A.随机抽查2件

B.见证抽查3件

C.不少于3件

D.全数检查

【答案】D

20.建设单位向城建档案管理部门移交工程档案的时间是工程竣工验收后()内。

个月

个月

个月

个月

【答案】B

二、多项选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得分)

21.下列属于钢筋力学性能的有()。

A.拉伸性能

B.冲击性能

C.疲劳性能

D.焊接性能

E.弯曲性能

【答案】ABC

22.影响钢筋混凝土梁的正截面破坏形式的主要因素有()。

A.配筋率

B.混凝土强度等级

C.截面形式

D.箍筋含量

E.荷载形式

【答案】ABC

23.混凝土拌合物的和易性是一项综合性技术性能，包括()。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.抗渗性

E.抗冻性

【答案】ABC

24.在施工安全技术交底时，需要进行签字确认的人员包括()。

A.甲方代表

B.监理工程师

C.交底人

D.被交底人

E.专职安全员

【答案】CDE

25.投标人编制投标文件时，不得作为竞争性费用的有(》。

A.企业管理费

B.规费

C.税金

D.安全文明施工费

E.风险费

【答案】BCD

26.高强螺栓的连接形式有()。

A.摩擦连接

B.张拉连接

D.铆接

E.焊接

【答案】ABC

27.土方回填前，需要确定的施工参数有()。

A.回填土料含水率控制范围

B.铺土厚度

C.压实遍数

D.边坡坡度

E.基坑平面位置

【答案】ABC

28.属于一级动火作业的是()

A.储存过易燃液体的容器

B.各种受压设备

C.小型邮箱

D.比较密封的室内气

E.堆有大量可燃物的场所

【答案】ABDE

29.强夯地基施工结束后，应进行检验的指标是()。

A.总夯沉量的检验

B.地基承载力检验

C.桩身完整性检验

D.变形指标检验

E.被夯地基土质检验

【答案】BD

30.钢结构工程在雨期施工时，正确的做法有()。

A.高强螺栓应在干燥封闭环境下储存

B.焊条储存应防潮并烘烤，同一焊条重复烘烤次数不宜超过3次

C.焊接作业区的相对湿度不大于90%

D.构件涂装后，4小时内不得雨淋

E.若焊缝部位比较潮湿，在焊接前必须用干布擦净并用氧炔焰烤干

【答案】ACDE

三、实务操作和案例分析题(共4题，每题20分)

案例一

背景资料：某施工单位中标一汽车修理厂项目，包括1栋七层框架结构的办公楼、1栋钢结构的车辆维修车间及相关配套设施。施工中发生了以下事件。

事件一：维修车间吊车梁设计使用40mm厚Q235钢板，材料进场后专业监理工程师要求全数抽样复验。施工单位以设计无特殊要求为由拒绝了专业监理工程师的要求。

事件二：维修车间屋面梁设计为高强度螺栓摩擦连接。专业监理工程师在巡检时发现，施工人员正在用钢丝刷人工除锈法处理摩擦面，当螺栓不能自由穿入时，工人现场用气割扩孔，扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的倍。

事件三：维修车间主体结构完成后，总监理工程师组织了主体分部验收，质量为合格。

事件四：办公楼外防护采用扣件式钢管脚手架，搭设示意如图1-1

图1-1扣件式钢管脚手架构造剖面示意图

【问题】

1.事件一中专业监理工程师的要求是否合理，并说明理由。

2.指出事件二中错误之处，并说明理由。高强度螺栓连接摩擦面的处理方法还有哪些?

3.事件三中分部工程质量验收合格的规定是什么?

4.分别阐述图1中A、B、C做法是否符合要求?并写出正确做法。写出D的名称。

【解析】

1.合理。(1)板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板需要全数抽样复检。本批钢材板厚为40mm，且吊车梁有Z向性能要求，所以需要全数抽样复检。

2(1)不妥一：工人现场用气割扩孔;(1)螺栓不能自由穿入时，可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔，不得采用气割扩孔。

(2)不妥二：扩孔后部分孔径达到设计螺栓直径的倍;(1)修整或扩孔后的孔径不应超过倍螺栓直径。(1)(2)喷砂(丸)法、酸洗法、砂轮打磨法(3)

3.(1)所含分项工程的质量均应验收合格;(2)质量控制资料应完整;(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定;(4)观感质量应符合要求。

4.(1)A：不符合要求，防护栏杆上杆高地高度因为;

(2)B：符合要求，防护栏杆下杆离地高度应为;

(3)C：不符合要求，挡脚板高度不应小于180mm

(4)D：连墙件

案例二

背景资料某教学楼工程，位于市区居民小区旁地下1层，地上4层，总建筑面积万㎡，基础形式为钢筋混凝土筏板基础，主体结构为钢筋混凝土框架结构，混疑土强度等级C30，其内有一阶梯教室，最大跨度16m，室内结构净高事件一施工单位编制了混凝土模板支撑架工程专项施工方案，并报总监理工程师审批后实施。架体搭设完成后，施工单位项目技术负责人，专项施工方案编制人员、专职安全管理人员和监理工程师进行了验收。事件二：某日22：30，市城管执法人员接群众举报，工地内有产生噪声污染的施工作，严重影响周边居民的休息。城管执法人员经调查取证后了解到，噪声源为地下室基础底板混凝土浇筑施工，在施工现场围墙处测得噪声为，施工单位办理了夜间施工许可证，并在附近居民区进行了公告。事件三某日上午施工单位在阶梯教室内拆除模板作业时，因工人操作不当，导致模板支撑架坍塌，造成3人死亡2人重伤，直接经济损失580万元。后经调查，拆模工人是当天临时进场，没有参加班前教育培训活动，直接进入现场进行拆除现场进行拆除模板作业，没有戴安全带，有工人穿皮鞋。工作事件四在主体结构实体检验时，首层两根柱子的混凝土强度等级为C28。

【问题】

1.指出事件一中的错误做法，说明理由

2.事件二中基础底板混疑土浇筑行为是否违法?说明理由

3.事件三中，判断该起安全事故等级，并说明理由。在该起生产安全事故中，针对进场拆模工人，施工单位项目部有哪些安全责任未落实?

4.事件四中混疑土强度等级为C28的柱子按昭规范该如何处理?

【解析】

1.错误一：报总监理工程师审批后实施错误。(1)理由：专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章。阶梯教室室内模板搭设高度超过了8m，施工单位还应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。(2)错误二架体搭设完成后，施工单位项目技术负责人，专项方案编制人员，专职安全管理人员和监理工程师进行了验收错误。(1)理由：总承包单位和分包单技术负责人或授权委派的专业技术人员，项目负责人，总监理工程师、专业监理工程师、有关勘察、设计和监测单位项目：技术负责人也应参加验收。

2.违法。(1)理由：夜间施工(一般指当日22时至次日6时)期间的噪声排放应不超过55dB

3.(1)较大安全事故。(1)理由：死亡人数为3人以上，10人以下时为较大安全事故。(2)拆模工人为临时工;(1)作业前未进安全技术交底(1)拆除作业周围未进行隔离;(1)工作时未佩戴安全带、防滑鞋。

4.当混凝土结构施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：1)经返工、返修或更换构件、部件的，应重新进行验收(1)2)经有资质的检测机构检测鉴定达到设计要求的，应予以验收;(1)3)经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的，可予以验收;(1)4) 经返修或加固外理能够满足结构可靠性要求的，可根据技术外理方案和协商文件进行验收。

案例三

背景资料：某新建办公楼工程，地下2层，地上20层，建筑面积24万m，钢筋混凝土框架剪力墙结构，M公司总承包施工。

事件一：M公司编制了施工进度计划网络图，如图3-1所示

事件二：M公司将图3-1的施工进度计划网络图报送监理单位后，总监理工程师发现E工作应该在B工作完成后才能开始，要求M公司修改，M公司按监理单位提出的工序要求调整了进度计划各项工作持续时间不变

事件三：监理单位对M公司修改后的施工进度计划进行宙核，要求M公司在计划实施中确保修改后的进度计划总工期应与原计划总工期保持不变，原计划各工作相关参数见表3-2

表3-2

事件四：M公司拟在工程施工中推动应用“四新”技术，以加快进度，提高工程质量和安全生产水平。

【问题】

1.写出事件1中施工进度计划的关键线路(以工作表示)并计算总工期

2.写出事件2中，M公司修改后的进度计划的关键线路(以工作表示)并计算总工期

3.事件三中，从赶工费用最优的角度考虑，写出应压缩的工作项，每项工作压缩天数，列式计算所需赶工费用(元)

4.在进行工期优化时，选择优化对象，应考虑那些因素?

5.时间四中，四新技术，是指哪四个方面的内容?

【解析】

1.关键线路为：A→CE→G→H： (2分)总工期=5+4+9+2+3=23天(2分)

2.关键线路为：A→B→E→G-H;(2分)总工期=5+7+9+2+3=26天(2分)

应压缩的工作项有E、F、H(1分)2E工作压缩2天，花费2x1000=2000元 F工作压缩1天，花费1000元 H工作压缩1天，花费1500元(2分)

3所需赶工费用=2000+1000+1500=4500元(1分)

4.选关键工作压缩，选择优化对象应考虑下列因素

(1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作：(2)有备用或替代资源的工作

(3)短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。(4分)

5.四新”技术包括新技术、新工艺、新材料、新设备。(4分)

案例四

背景资料：建设单位A与总承包B与5月30日签订了某科研实验楼的总承包合同，合同中约定了变更工作事项。B公司编制了施工组织设计与进度计划，并获得监理工程师批准。B公司将工程桩分包给C公司，并签订了分包合同，施工内容为混凝土灌注桩600根，桩直径600mm桩长20m，混凝士充盈系数。分包合同约定，6月18日开工。7月17日完工。打桩工程直接费单价为280元m综合费率为直接费的20%。在施工过程中发生了下列事件：

事件一：由于C公司桩机故障，C公司于6月16日以书面形式向B公司提交了延期开工申请，工程于6月21日开工

事件二：由于建设单位图纸原因，监理工程师发出6月25日开始停工6月27日复工指令。7月1日开始连续下一周罕见大雨，工程桩无法施工，停工7天。

事件二：7月10日，由于建设单位图纸变更，监理工程师下达指令，增加100根工程桩 (桩型同原工程桩公司书面向监理工程师提出了工程延期及变更估价申请。

【问题】

1事件一中，C公司提出的延期申请是否有效?说明理由。

2事件二中，工期索赔是否成立?说明理由。如果成立索赔工期为多少天?

3事件三中，可索赔工期多少天?并列出计算式。合理索赔金额是多少(保留小数点后两位)?并列出计算式。工程桩直接费单价是否可以调整?说明理由

【解析】

1.无效(2分)理由：桩机故障属C公司自己的责任，因此造成的工程延期无法索赔。(2分)

2.(1)成立。(1分)因建设单位图纸原因造成的工期损失，由建设单位承担，可以索赔2天。(2分)

(2)成立。(1分)罕见大雨属不可抗力，不可抗力造成的工期损失由建设单位承担，可以索赔7天。(2分)总共可以索赔2+7=9天(2分)

3.(1)100÷(60030)=5天，(2分)可以索赔5天：(1分)

(2)(1+20%)=万元(2分)可以索赔万元(1分)

(3)可不调整。(1分)变更估价时，合同内有相同项目的，按相同项目单价计算。(1分)

二建资源实时更新百度网盘资源

链接：

本资源内含一建和二建的精讲视频、精品课程、历届真题、各大网课课程、电子版书籍学习资料，内容包含：公路、水利、市政、建筑、机电、法规管理、历届试题等等各类建工的资源，资源包罗万象实时更新。

二级建造师《法规及相关知识》试卷解析——案例背景部分 二级建造师《施工管理》试卷解析——单项选择部分 二级建造师《法规及相关知识》部分真题解析汇总 二级建造师《建筑工程施工管理》真题 二级建造师《建筑工程》考试试题及答案 二级建造师考试模拟题 二级建造师法规练习题 08年二级建造师考试真题 09年二级建造师考试真题 建造师备考四步走—听课、复习、冲刺、临场 基坑验槽及局部不良地基的处理方法 水泥基材料应用技术成室内防水发展趋势 聚合物水泥防水涂料的应用及其乳液选择 做好桥面防水的三大必须、九项要求 二级建造师《建筑工程管理与实务》练习题（1） 二级建造师《建筑工程管理与实务》练习题（2）二级建造师《建筑工程管理与实务》练习题（3）二级建造师《建筑工程施工管理》科目考试大纲 09年二级建造师法规练习题 二级建造师《专业管理与实务》(机电工程)考试大纲 二级建造师新旧大纲对比 好多好多，楼主自己去参考资料看吧，在右边哦。希望对你有帮助。

2019二级建造师考试《法律法规》科目考试时间为：2019年5月25日14:00～16:00。为方便考生们考后估分对答案，大立教育特搜集整理了相关信息，供大家参考。收集完整2019年二级建造师法律法规真题答案后，大立教育的老师也将于5月26日16:00-18:00进行二建法律法规真题答案解析，敬请广大考友考后积极关注。