2011年二建真题及答案

选 1-5ABDCC 6-10BCBAC 11-15BCABD 16-20CABAB　　多选 21ACE 22ABD 23AB 24CD 25BCE 26AB 29ABC 30ABE　　机电案例分析 案例一　　1、施工组织设计编制依据(6点)　　工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;　　已经批准的初步设计及有关的图纸资料;　　工程概算和主要工程量;　　设备清单及主要材料清单;　　主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;　　现场情况调查资料。　　2.需要取得何种资格　　(1).规定的压力容器在安装前,安装单位或使用单位应向压力容器所在地的安全监察机构办理报装手续,否则不得施工。　　申报的内容有:压力容器名称、数量、制造单位、使用单位、安装单位及安装地点。　　(2).电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等特种设备在安装、大修、改造前,使用单位必须持施工方案等相关资料到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构备案。　　(3).锅炉安装单位必须经安装所在地的省级特种设备安全监督管理部门内设的锅炉力容器安全监察机构(简称安全监察机构)批准,取得相应级别锅炉的安装资格。　　案例(二) 2、通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整，应在 案例(三) 1、 质量事故处理程序的步骤(1)事故报告(2)现场保护(3)事故调查(4)撰写质量事故调查报告(5)事故处理报告 2、 事故调查小组应由项目技术负责人组织。 调查小组成员有与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人等。 3、 4、 案例(四) 1、总承包单位要告知供电部门并征得同意。同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误入市政电网。 2、项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任，组织并落实施工组织设计中的各项安全技术措施，监督施工中安全技术交底制度和机械设备、设施验收等各项制度的 实施。 3、公司内部有土建工程工期延误、需用资金不能如期到位、施工方法失误造成返工、施工组织管理混乱、处理问题不够及时、各专业分包单位不能如期履行合同、到场的工程设备和材料经检查验收不合格现象严重等。 4、还应有定期性、经常性、综合性和不定期的安全检查。 安全检查的重点是违章指挥和违章作业

1、甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（　 ）。　　A．项目投资目标　　B．设计进度目标　　C．施工质量目标　　D．设计成本目标　　2、某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（　 ）的工作指令。　　A．建设单位　　B．设计单位　　C．施工总承包管理企业　　D．施工承包企业　　3、采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的（　 ）结合。　　A．组织结构　　B．工程流程　　C．职能结构　　D．合同结构　　4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（　 ）。　　A．一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系　　B．一个项目中各组成部分之间的组织关系　　C．一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系　　D．一个项目中各组成部分之间的逻辑关系　　5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括（　 ）。　　A．规费　　B．利润　　C．管理费　　D．直接工程费　　6、编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务；②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（　 ）。　　A．①②③　　B．②①③　　C．③②①　　D．②③①　　7、关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（　 ）　　A．业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。　　B．工作流程组织的任务就是编制组织结构图　　C．工作流程图可以用来描述工作流程组织　　D．工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系　　8、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程是（　 ）　　A．人工费　　B．材料费　　C．临时设施费　　D．施工机械使用费　　9、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（　 ）。　　A．人工费　　B．施工机械使用费　　C．现场管理费　　D．企业管理费　　10、某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为（　 ）万元。　　A．　　B．24　　C．　　D．　　11、关于施工定额的说法，正确的是（　 ）。　　A．施工定额是以分项工程为对象编制的定额　　B．施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成　　C．施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性　　D．施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制　　12、关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（　 ）　　A．周转性材料的消耗量是指材料使用量　　B．周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示　　C．周转性材料的摊销量供施工企业组织使用　　D．周转性材料的消耗与周转使用次数无关　　13、已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，机械利用系数，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约（　 ）m?。　　A．47　　B．51　　C．56　　D．70　　14、施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（　 ）。　　A．施工预算　　B．施工图预算　　C．投标报价　　D．项目经理的责任成本　　15、编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成（　 ）后确定。　　A．施工准备工作计划　　B．施工总平面图　　C．施工总进度计划　　D．主要技术经济指标　　16、某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是（　 ）。　　A．确定目标控制的计划值　　B．定期比较目标计划值与实际值　　C．分析比较结果，采取纠偏措施　　D．收集目标的实际完成值　　17、运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（　 ）。　　A．设计图纸的质量　　B．采购的建筑材料的质量　　C．签订施工合同时决策质量　　D．编制监理规划的质量　　18、下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是（　 ）。　　A．自行决定是否分包及选择分包企业　　B．编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位　　C．指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素　　D．代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力　　19、项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（　 ）或其授权人与项目经理协商制定。　　A．企业董事长　　B．企业法定代表人　　C．企业总经理　　D．方管生产经营的副部经理　　20、下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是（　 ）。　　A．确定风险因素　　B．分析风险发生的概率　　C．分析风险损失量　　D．提出风险预警　　21、根据《建设工程质量管理条例》，未经（　 ）签字的建筑材料不得在工程上使用。　　A．监理员　　B．专业监理工程师　　C．总监理工程师代表　　D．总监理工程师　　22、监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当（　 ）。　　A．责令施工企业整改　　B．向施工企业项目经理报告　　C．向建设单位驻工地代表报告　　D．向建设行政主管部门报告　　23、某建设工程施工合同约定："工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起……"。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为（　 ）万元。　　A．24　　B．120　　C．160　　D．176　　24、某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是（　 ）。　　A．进行进度计划系统结构分析　　B．进行项目结构分析　　C．编制各级进度计划　　D．确定工作编码　　25、施工企业进度控制的任务是依据（　 ）对施工进度的要求控制施工进度。　　A．建设项目总进度目标　　B．施工总进度计划　　C．建安工程工期定额　　D．施工承包合同　　26、在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制（　 ）。　　A．施工总进度方案　　B．施工总进度规划　　C．施工总进度计划　　D．施工总进度目标　　27、根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由（　 ）承担。　　A．发包人　　B．承包人　　C．监理人　　D．设计单位　　28、下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是（　 ）。　　A．施工企业的旬生产计划　　B．建设工程项目施工的月度施工计划　　C．施工企业的月度生产计划　　D．建设工程项目施工的季度施工计划　　29、关于横道图特点的说法，正确的是（　 ）。　　A．横道图无法表达工作间的逻辑关系　　B．可以确定横道图计划的关键工作和关键路线　　C．只能用手工方式对横道图计划进行调整　　D．横道图计划适用于大的进度计划系统　　30、建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（　 ）编制形式。　　A．人工定额　　B．概算定额　　C．预算定额　　D．施工定额　　31、施工成本计划的编制基础是（　 ）。　　A．施工成本考核　　B．施工成本预测　　C．施工成本核算　　D．目标成本确定　　32、施工成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括（　 ）。　　A．预定的具体成本目标和实现控制目标的措施　　B．预定的具体成本目标和有可能出现的成本偏差　　C．预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段　　D．可能的工程变更和对变更的控制措施　　33.施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行（　 ）的比较。　　A．施工成本计划值与实际值　　B．施工成本计划值与投标报价　　C．成本实际值与投票报价　　D．实际工程款支付与合同价　　34、某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是（　 ）。　　A．比较法　　B．构成比率法　　C．因素分析法　　D．动态比率法　　35、某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为（　 ）万元。　　A．　　B．　　C．　　D．55　　36、根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按（　 ）计算。　　A．台班折旧费　　B．台班折旧费+设备进出现场的分摊费　　C．台班使用费　　D．同类型设备的租金　　37、根据《质量管理体系》（GBT19000-2000），施工企业开展质量管理和质量保证的基础是（　 ）。　　A．质量体系文件　　B．质量手册　　C．程序文件　　D．质量计划　　38、建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（　 ）批准后实施。　　A．项目经理　　B．公司技术负责人　　C．公司总工程师　　D．项目技术负责人　　39、建设工程施工项目竣工验收应由（　 ）组织。　　A．监理单位　　B．施工企业　　C．建设单位　　D．质量监督机构　　40、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于（　 ）。　　A．一般事故　　B．较大事故　　C．重大事故　　D．特别重大事故　　41、某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是（　 ）。　　A．加固处理　　B．修补处理　　C．不作处理　　D．返工处理　　42、建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目（　 ）负责。　　A．建设单位　　B．施工企业　　C．监理单位　　D．设计单位　　43、建设工程质量监督机构进行第一资历施工现场监督检查的重点是（　 ）。　　A．施工现场准备情况　　B．检查施工现场计量器具　　C．参加建设的各单位的质量行为　　D．复核项目测量控制定位点　　44、建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是（　 ）。　　A．建设单位安全管理的投入是否到位　　B．施工企业安全管理和安全技术是否到位　　C．监理单位对安全管理的重视程度　　D．政府部门对项目施工安全监管是否到位　　45、某建设工程施工进度计划如下图所示（时间单位：天），则该计划的计算工期是（　 ）天。 　　A．20　　B．21　　C．23　　D．25　　46、在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（　 ）。　　A．最早完成时间的最小值　　B．最早完成时间的最大值　　C．最迟完成时间的最小值　　D．最迟完成时间的最大值　　47、已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延（　 ）天。　　A．3　　B．5　　C．8　　D．10　　48、相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出（　 ）的特点。　　A．一次性　　B．流动性　　C．单件性　　D．预约性　　49、下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（　 ）。　　A．施工企业的质量管理制度　　B．施工现场的安全防护设施　　C．施工现场的交通运输和道路条件　　D．不可抗力对施工质量的影响　　50、建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，"C"是指（　 ）。　　A．计划　　B．实施　　C．检查　　D．处理　　51、下列合同结构图表示的是（　 ）模式。 　　A．施工平行发包　　B．施工总承包　　C．设计－建造－管理　　D．联合体承包　　52、关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（　 ）。　　A．建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议　　B．施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理　　C．施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行　　D．施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工　　53、根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由（　 ）负责。　　A．地质勘察单位　　B．发包人　　C．承包人　　D．监理人　　54、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（　 ）。　　A．工程承包人办理并支付保险费用　　B．劳务分包人办理并支付保险费用　　C．工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用　　D．劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用　　55、建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以（　 ）为准。　　A．供货方发货截记的日期　　B．采购方收货截记的日期　　C．合同约定的提货日期　　D．承运单位签发的日期　　56、下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是（　 ）。　　A．安全生产责任制度　　B．安全生产奖惩制度　　C．安全生产值班制度　　D．安全生产检查制度　　57、对全国建设工程安全生产实施统一监督管理的部门是（　 ）。　　A．国务院技术监督管理部门　　B．国务院建设行征主管部门　　C．国务院劳动和社会保障部门　　D．国务院安全生产监督管理部门　　58、施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事项频率控制目标通常在（　 ）以内。　　A．6‰　　B．8‰　　C．10‰　　D．12‰　　59、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于（　 ）。　　A．特别重大事故　　B．重大事故　　C．较大事故　　D．一般事故　　60、某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以（　 ）万元的罚款。　　A．10～30　　B．30～50　　C．50～100　　D．100～500　　61、关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是（　 ）。　　A．施工现场用餐人数在50人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池　　B．施工现场外围设置的围挡不得低于　　C．一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工　　D．在城区、郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青　　62、施工现场混凝土搅拌车清洗产生的污水，应（　 ）。　　A．有组织地直接排入市政污水管网　　B．经一次沉淀后排入市政排水管网　　C．分散直接排入市政污水管网　　D．经二次沉淀后排入市政排水管网　　63、某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以（　 ）为准。　　A．签订的合同总价　　B．合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和　　C．实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和　　D．双方重新协商确定的单价和工程量　　64、关于成本加固定费用合同的说法，正确的是（　 ）。　　A．在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同　　B．报酬总额随工程成本的加大而增加　　C．由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性　　D．通常在非代理型CM模式的合同中采用　　65、对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是（　 ）。　　A．设计单位　　B．建设单位　　C．施工总承包企业　　D．监理单位　　66、根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按（　 ）进行计算。　　A．目前市场上同工种人工的日工资单价　　B．承包商提出的计日工单价　　C．列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价　　D．列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价　　67、根据《建设工程施工合同（示范成本）》（GF-99-0201），承包人未在索赔事件发生后28天内发生索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有（　 ）。　　A．真实性　　B．时效性　　C．关联性　　D．有效性　　68、根据《建设工程施工合同（示汇文本）》（GF-99-0201），如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交（　 ）。　　A．索赔意向通知　　B．中间索赔依据　　C．中间索赔报告　　D．索赔声明　　69、项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由（　 ）签署验收意见及验收结论，并签字盖章。　　A．施工企业施工员　　B．专业监理工程师　　C．项目专业技术负责人　　D．建设单位参加验收的人员　　70、关于施工文件档案管理的说法，正确的是（　 ）。　　A．工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设单位　　B．由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷　　C．施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交　　D．工程文件可采用纯蓝墨水书写

单选 1-5ABDCC 6-10BCBAC 11-15BCABD 16-20CABAB多选 21ACE 22ABD 23AB 24CD 25BCE 26AB 29ABC 30ABE机电案例分析 案例一1、施工组织设计编制依据（6点）工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议；已经批准的初步设计及有关的图纸资料；工程概算和主要工程量；设备清单及主要材料清单；主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料；现场情况调查资料。2、需要取得何种资格（1）规定的压力容器在安装前,安装单位或使用单位应向压力容器所在地的安全监察机构办理报装手续,否则不得施工。申报的内容有:压力容器名称、数量、制造单位、使用单位、安装单位及安装地点。（2）电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等特种设备在安装、大修、改造前,使用单位必须持施工方案等相关资料到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构备案。（3）锅炉安装单位必须经安装所在地的省级特种设备安全监督管理部门内设的锅炉力容器安全监察机构(简称安全监察机构)批准,取得相应级别锅炉的安装资格。案例（二） 2、通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整，应在 案例（三） 1、 质量事故处理程序的步骤（1）事故报告（2）现场保护（3）事故调查（4）撰写质量事故调查报告（5）事故处理报告 2、 事故调查小组应由项目技术负责人组织。 调查小组成员有与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人等。 案例（四） 1、总承包单位要告知供电部门并征得同意。同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误入市政电网。 2、项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任，组织并落实施工组织设计中的各项安全技术措施，监督施工中安全技术交底制度和机械设备、设施验收等各项制度的 实施。 3、公司内部有土建工程工期延误、需用资金不能如期到位、施工方法失误造成返工、施工组织管理混乱、处理问题不够及时、各专业分包单位不能如期履行合同、到场的工程设备和材料经检查验收不合格现象严重等。 4、还应有定期性、经常性、综合性和不定期的安全检查。 安全检查的重点是违章指挥和违章作业

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。　　1.取得建造师资格证书并经（ ）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。　　A 登记 B 注册　　C 备案 D 所在单位考核合格　　2.行政法规的制定主体是（）。　　A 全国人民代表大会 B全国人民代表大会常务委员会　　C 国务院 D 最高人民法院　　3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（）　　A 抵消 B 提存　　C 混同 D 免除　　4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（）年。　　A 1B 2　　C 4D 20　　5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（）。　　A 汇票B 仓单　　C 建设用地 D 应收账款　　6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。　　A 转让 B 抵押　　C 出资入股 D 投保火灾险　　7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。　　A 100B 200　　C 600D 1000　　8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。　　A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式　　B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包　　C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包　　D 国家提倡对建筑工程实行总承包　　9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。　　A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包　　B 将专业工程分包给不具备资质的承包人　　C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人　　D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人　　10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。　　A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标　　B 该联合体成员签订共同投标协议　　C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标　　D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人　　11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（ ）。　　A 评标价B 投标报价　　C 招标控制价 D 标底　　12. 在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（）。　　A 评标委员会成员的名单在评标结算前保密　　B 评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名　　C 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取　　D 评标委员会成员由二人组成。　　13. 经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（ ）。　　A 属于在投标有效期内撤回投标文件　　B 属于放弃中标　　C 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标　　D 甲可向招标人申请退还部分投标保证金　　14. 关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（ ）。　　A 生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用　　B 建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任　　C 建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责　　D 某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内　　15. 生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国 安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（ ）。　　A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员　　B 3年内不得担任监理单位的主要负责人　　C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人　　D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人　　16 .生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。　　A 本企业负责人　　B 当地安全生产监督管理部门　　C 县级以上地方人民政府　　D 含（自治州。直辖市）安全生产监督管理部门　　17 .某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据（建设工程安全生产管理条例）此次事故应由（ ）上报有关主管部门　　A 幕墙分包企业 B 施工总承包企业　　C 监理单位 D 建设单位　　18 .根据国务院（特种设备安全保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（ ）批准。　　A 县级以上人民政府 B 省级政府特种设备安全监督部门　　C 国务院D 国务院特种设备安全监督部门　　19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（ ）。　　A 要求施工企业购买其指定的不合格消防器材　　B 申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料　　C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确　　D 甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门　　20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。　　A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求　　B 建设单位有权压缩合同约定的工期　　C 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业　　D 建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料21 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。　　A 意外伤害保险属于非强制险　　B 保险由建设单位办理　　C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费　　D 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止　　22 基坑支护工程专项施工方案须经（ ）签字后实施。　　A 施工企业项目经理和现场监理工程师　　B 施工企业负责人和建设单位负责人　　C 建设单位负责人和总监理工程师　　D 施工企业技术负责人和总监理工程师　　23 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）月。　　A 1 B 2　　C 3 D 6　　24 根据建设工程质量管理条例对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。　　A 增加工程内部装修B 建筑主体和承重结构变动　　C 增加工程造价总额D 改变建筑工程局部使用功能　　25 建设工程施工总承包企业将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（）。　　A分包工程质量由分包企业负总责　　B 分包工程质量由分包企业单独承担责任　　C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任　　D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任　　26 因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。　　A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用　　B施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔　　C 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔　　D 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修　　27 必须经总监理工程师签字的工作是（）。　　A 开工前的放线定位 B 分项工程验收　　C 下一步工序D 建设工程竣工验收　　28 某施工企业在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的赔偿要求（）。　　A 只能由生产厂家承担B 只能由供应商承担　　C 只能施工企业自行承担 D 可向生产厂商提出赔偿　　29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（）报批。　　A 公安消防机构 B 建设工程安全监督机构　　C 建设行政主管部门 D 上级主管部门　　30下列争议中，属于劳动争议的是（）。　　A 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议　　B 公司股东李某因股息分配产生的争议　　C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议　　D 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议　　31 劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为 （）年。　　A 6个月 B 1年　　C 2年D 5年　　32 劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（ ）。　　A 该试用期限为劳动合同期限　　B 按无效劳动合同处理　　C 按无固定期限合同处理　　D 按完成一定工作任务为期限的合同处理　　33 用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。　　A 固定期限B 无固定期限　　C 以完成一定任务为期限D短期　　34 下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是（ ）。　　A 警告B 罚款　　C 支付违约金 D 没收财产　　35下列合同中，受合同法调整的是（ ）。　　A 婚姻 B 收养　　C 买卖 D 行政　　36 在合同法中，要约生效的时间为（）。　　A 要约人发出要约时B 要约达到受要约人时　　C 受要约人做出承诺时 D 受要约人承诺到达时　　37 在建设工程招投标法中，投标的法律性质是（）。　　A 要约B 要约邀请　　C 反要约 D 承诺　　38 受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，责该承诺视为（）。　　A 承诺超时B 承诺延误　　C 新承诺 D 新要约　　39 在合同法中，以下情形属于无效合同的是（）。　　A 当事人无履约能力 B 当事人对合同有重大误解　　C 违反法律规定的强制性规定 D 违反法定的形式　　40 关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）年内行驶。　　A 1个月B 3个月　　C 6个月D 1年　　41 关于待定合同的说法，正确的是（ ）。　　A 善意相对人不享有撤销的权利　　B 效力特定合同的相对人拥有催告权　　C 待定合同是生效合同　　D 待定合同是无效合同　　42 甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元货款，因乙怠于行使到期债权，又不能偿还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款,下列说法正确的（）。　　A 丙不能以自己名义起诉甲　　B 丙起诉甲实在行使代位权　　C 丙起诉甲以50万元为限　　D丙的起诉费用由自己支付　　43 下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（ ）。　　A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产　　B 债务人放弃到期的债权　　C 债务人将巨额财产赠予他人　　D 债务人将其全部财产转让　　44 甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。　　A 甲公司名称变更 B 乙公司的法人代表变更　　C 合同签约人变更 D 买卖数量变更　　45 某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%,发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为（）　　A 24 B 27　　C 30 D 42　　46 关于担保的说法，正确的是（）。　　（实在看不清楚）　　D 以汇票作为　　47 某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）。　　A 监理单位 B 银行　　C 建设单位 D 施工企业　　48 定金合同以（ C ）之时生效。　　A 当事人签字B 合同备案　　C 定金实际交付 D 主合同成立　　49 王某在施工工地工作时 不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。　　A 行政调解B 法院调解　　C 仲裁调解D 人民调解　　50 一裁定终局体现了仲裁的（）特点。　　A 专业 B 自愿　　C 独立 D 快捷51、仲裁的保密性特点体现在他（）为原则　　A 不开庭审理B 不允许代理人参加　　C 不公开审理D 不允许证人参加　　52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调节协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（ ）　　A 留存B 强制执行　　C　　53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（）　　A 原告所在地B 被告所在地　　C 合同签定地D 合同施行地　　54、在民事诉讼中，"一般授权"所行使的诉讼权利为（）　　A 代为 … B 进行和解　　C ……D 法庭辩论　　55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（）日　　A 5B　　C 10 D 15天　　56、仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行　　A人民法院 B 司法行政机关　　C 仲裁机构 D 公安机关　　57、关于仲裁调解的说法，正确的是（）　　A 仲裁庭必须先进行调解　　B调解不成不能做出书　　C仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力　　D …　　58、仲裁过程，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（ ）　　A 甲与乙不能自行进行和解　　B 甲乙达成和解不能撤回仲裁申请　　C 甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁　　D 甲乙……　　59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（）　　A 应按乙、丙的意见做出仲裁书　　B 应该按甲的意见做出仲裁书　　C 甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定　　D 按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见　　60、施工企业认为（）...其合法机构，可以申请行政复议。　　A 建设单位违约的行为B 总监理工程师的停工决定　　C 上级企业的处理决定D 行政机关的罚款二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分）　　61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（）一并发包　　A代建B 施工　　C 监理D 设计　　E 设备采购　　62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为（ ）　　A不违反法律B、不违背社会公德　　C… D 不与第三人利益相冲突　　E不与社会公共利益相冲突　　63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（）　　A 建筑物B 建设用地使用权　　B 生产设备、材料D 在建工程　　E 在建船舶　　64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（）　　A ……B工程建国家强制性标准　　C工程设计文件 D施工企业管理制度　　E建设工程施工合同　　65、投标有效内，投标人有（）行为的，其投标保证金予以没收。　　A 撤回投标文件B 补充投标文件　　C放弃中标D 澄清投标文件　　E……　　66、施工作业施工人员安全生产义务（）　　A 使用劳动生产安全用具　　B接受安生生产培训　　C发现事故立即报告　　D ……　　E为自己…　　67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（）　　A发生安全事故应由工人自负 B该条款为无效条款　　C 施工企业应受行政处罚D…　　E施工企业负责人应受行政罚款　　68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（）　　A对建设工程项目的安全生产负总责 B 落实安全生产责任制　　C 制定安全生产规章制度和操作规程D确保安全生产费用的专项使用　　E根据工作特点组织制定安全施工措施　　69、取得安全生产许可证的条件是（）　　A 特种作业人经考核合格 B 职工参加工伤保险　　C通过了安全生产管理体系认证 D 进行了安全评价　　E 已办理安全…　　70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（）　　A保修范围B保修期限　　C质量保证金的退还方式D质量保证金预留比例　　E保修责任　71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（）　　A 建立进货验货制度　　B产品…　　C 对使用有瑕疵的产品进行说明　　D 为扩大销售，对…　　E快过期的产品降价销售　　72、某交通施工穿越噪声敏感区域，…，下列说法正确的是（）　　A 禁止一切夜间施工　　B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准　　C必须公告安民　　D…　　E在开工15日前，……行政主管部门报告　　73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（）　　A …B…　　C …D签订专业技术培训服务违约金　　E签订竞业　　74、建设工程合同属于（）　　A有名合同 B实践合同　　C 要式合同 D有偿合同　　E单务合同　　75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（），有权行使抗辩权　　A 经营状况严重恶化B法定代表人并追究刑事责任　　C.丧失 D企业负有较大债务　　E转移财产试图躲避债务　　76、合同权利文件终止时，不影响（）之效力　　A结算条款 B 清理条款　　C 仲裁条款 D 担保条款　　E…　　77、民事违约责任的承担方式有（）　　A赔偿损失B采取…　　C定金D 精神损失赔偿　　E 赔礼道歉　　78、建设单位…，根据《民事诉讼法》…，建设单位可以将（）列为其被告　　A 代理机构B总承包企业　　C 分包企业D实际施工人　　E 建设行政主管部门　　79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（）　　A当事人必须在开庭前提出回避申请　　B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出　　C…代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避　　D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出　　E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作　　80、关于仲裁协议的说法，正确的有（）　　A 仲裁协议应当是书面形式　　B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可　　C仲裁协议必须在争议发生前达成　　D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁　　E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

1影响钢筋混凝土+C配箍率2建筑物高度相同+C 圆形3关于建筑石膏技术+D防火性能差4水泥强度等级+B 3d和28d5水准测量中+B HA+A-B6最适合泵送+D 1007立面铺贴+ D 满粘法8根据相关规范门窗+ A 人造木板门9关于建筑幕墙+D 在有镀膜10闸浴间+A混凝土11脚手架+D 安装红色的灯12关于外用电梯+B 外用电梯底笼13无需办理+C 现场食堂14施工现场污水+B 市政管理15关于施工现场临时用水+A 高度超过16下列选项《民用建筑节能》+C 建材研制17根据《建设工程项目管理》+ A 质量计划 18下列选项属于分部工程+屋面工程19根据《建筑工程施工质量》+B 建设单位20混凝土悬臂+D 100 多选：21对混凝土构件+B环境类别C混凝土强度 D混凝土保护层22地基验槽+B持力层C有浅埋D浅部E设计23关于大体积+A控制D掺入24高强螺栓+A喷B砂轮C25工程实施过程+A地基B主体D装饰 26根据《危险性较大》+A建设单位B总监C项目设计D项目专职27影响施工现场+A施工条件B周边28可以使用36v+B高度低于米C 高温D有导电 29根据《建设工程施工专业分包》+A组织D确保 30根据《建筑内部装修》+A合格B防火D燃烧 案一 在施工过程中（1）按照累加数列错位相减取大差法5分（2）计划工期T=1365分（3）施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后实施5分（4）（1）索赔成立，因为按照施工合同法，不可抗力造成的工程清理恢复费用应有建设单位承担。（2）不成立。因为按照施工合同法，不可抗力造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担（3）不成立，不可抗力造成的人员伤亡由各单位自己承担（4）成立。不可抗力造成的工期延后工期顺延5分案二:(1):事件一4分建设单位责任：对材料质量负责，提前24小时通知施工单位，支付保管费，检测费，入不提前通知，材料损失施工单位不负责承包单位责任：材料进场核验是否于建设单位提供的一览表符合，不合格材料不得进场，负责材料送检(2):事件二4分原审核人审核，原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》 (3):事件二 4分不合理,，将装饰班组由不同施工作业划分不同施工过程，按不同施工段按层组织流水施工 (4):事件三 4分凿除墙体空鼓部分，清理基层，涂刷界面挤，保证厚度分层施工，及时养护，重新组织验收(5):事件四4分建设单位已投入使用，竣工日期即为使用日期，2010年9月18日案三: (1)事件一…5分不合理，建设单位不应当将一个本应该由施工单位自己完成的工作再分包给其他单位(2)事件二5分书本上有。交叉作业（3）事件三中。5分书本有。骨架隔墙（4.）事件四5分按照原来数量的一倍进行抽检,原不合格重检，10%，不少于6间，离地—,离墙面 ,案四:预付款:1000*10%=100(万元),2分预付款起扣点:1000*60%=600(万元), 2分6月份开始扣回预付款，6、7月份每月扣50万 4分截止8月末累计支付工程款:80+160+170+180+160+130=880万元. , 2分结算之前累计支付工程款:1000*90%=900, 2分万元,竣工结算:1000+5=1005万元 2分保修金:1005*5%=万元2分结算方式，单项、单位、总决算4分 希望对你有帮助 有的话 分就给我啦 呵呵

现在官方还没有公布，别相信任何其他答案，发了答案的也不一定正确

二级建造师施工管理历年考试真题及答案，湖南二级建造师查询